二零二五年度园林景观除草与美化工程合同3篇_第1页
二零二五年度园林景观除草与美化工程合同3篇_第2页
二零二五年度园林景观除草与美化工程合同3篇_第3页
二零二五年度园林景观除草与美化工程合同3篇_第4页
二零二五年度园林景观除草与美化工程合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩40页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度园林景观除草与美化工程合同本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程范围1.4工程工期2.工程质量要求2.1草坪管理2.2园林绿化2.3美化工程3.工程施工3.1施工准备3.2施工组织3.3施工方法3.4施工进度4.材料设备4.1材料供应4.2设备采购4.3质量保证5.人员配备5.1管理人员5.2技术人员5.3施工人员6.报价与支付6.1报价方式6.2付款方式6.3付款时间7.合同变更7.1变更原因7.2变更程序7.3变更费用8.争议解决8.1争议类型8.2解决方式8.3争议处理机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.合同生效13.1生效条件13.2生效时间13.3生效范围14.其他约定14.1法律适用14.2通知方式14.3合同附件第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:二零二五年度园林景观除草与美化工程1.2工程地点:市区街道1.3工程范围:包括但不限于草坪、花坛、树池、道路两侧绿化带等区域的除草、修剪、施肥、浇水、病虫害防治等工作1.4工程工期:自合同签订之日起,共计12个月2.工程质量要求2.1草坪管理:确保草坪生长旺盛,无杂草,色泽鲜绿,无病虫害2.2园林绿化:树木修剪整齐,无枯枝、病枝,花卉生长良好,无病虫害,花坛整洁美观2.3美化工程:道路两侧绿化带整洁,无杂物,景观小品、雕塑等设施完好无损3.工程施工3.1施工准备:施工单位需在合同签订后5个工作日内,提交详细的施工方案和进度计划3.2施工组织:施工单位应设立项目经理部,负责工程的组织、协调和管理工作3.3施工方法:采用先进的园林养护技术,确保工程质量3.4施工进度:按照合同约定的工期完成工程,如遇特殊情况需延长工期,应提前3个工作日向甲方书面报告4.材料设备4.1材料供应:施工单位负责提供符合国家标准的园林养护材料,如肥料、农药、种子等4.2设备采购:施工单位负责采购必要的园林养护设备,如割草机、修剪机、喷雾器等4.3质量保证:所提供的材料和设备必须符合国家相关标准,如有质量问题,施工单位应负责更换或赔偿5.人员配备5.1管理人员:项目经理部应配备具有相关资质的管理人员,负责工程的管理和监督5.2技术人员:配备具有丰富经验的园林养护技术人员,负责技术指导和质量控制5.3施工人员:配备熟练掌握园林养护技能的施工人员,负责具体施工工作6.报价与支付6.1报价方式:按实际工程量计算,包括材料费、人工费、设备使用费等6.2付款方式:分阶段支付,具体支付比例和时间为:1.预付款:合同签订后3个工作日内支付,金额为合同总额的30%2.进度款:每月末支付,金额为当月已完成工程量的80%3.结算款:工程验收合格后30个工作日内支付,金额为合同总额的50%4.保修金:工程验收合格后支付,金额为合同总额的20%,保修期满后无质量问题退还6.3付款时间:每月5日前支付上一个月的进度款7.合同变更7.1变更原因:因不可抗力、政策调整、工程变更等原因导致合同内容需要变更7.2变更程序:双方协商一致后,以书面形式签订补充协议,作为合同附件7.3变更费用:因变更产生的费用,由变更原因方承担8.争议解决8.1争议类型:合同履行过程中可能出现的任何争议,包括但不限于质量争议、进度争议、费用争议等8.2解决方式:双方应友好协商解决争议,如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼8.3争议处理机构:双方同意选择市区人民法院作为争议处理机构9.违约责任9.1违约情形:包括未按时完成工程、工程质量不合格、擅自变更工程内容、未按约定支付费用等9.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担诉讼费用等9.3违约赔偿:具体赔偿金额根据实际情况和合同约定确定10.保密条款10.1保密内容:双方在合同履行过程中所获取的对方商业秘密、技术秘密等10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后3年内10.3违约责任:泄露保密信息的一方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.合同解除11.1解除条件:因不可抗力、甲方原因终止合同、合同履行完毕或双方协商一致等11.2解除程序:任何一方解除合同,应提前30日以书面形式通知对方,并说明解除原因11.3解除后果:合同解除后,双方应按照约定结算已发生费用,并各自承担相应的责任12.合同终止12.1终止条件:合同履行完毕、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等12.2终止程序:合同终止后,双方应按照约定结算已发生费用,并各自承担相应的责任12.3终止后果:合同终止后,双方的权利义务终止,但违约责任和保密条款仍然有效13.合同生效13.1生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效13.2生效时间:自合同生效之日起,合同约定的各项条款开始履行13.3生效范围:本合同适用于合同双方在合同履行过程中的全部行为14.其他约定14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2通知方式:双方之间的通知应以书面形式进行,并按照合同约定的地址发送14.3合同附件:本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、验收报告等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供中介、咨询、监理、审计等服务的机构或个人。1.甲乙双方协商一致,认为需要第三方提供专业服务;2.法律法规规定必须由第三方进行监督或审计;3.合同履行过程中出现争议,需要第三方进行调解或仲裁。15.3第三方介入程序:任何一方提出需要第三方介入时,应提前30日以书面形式通知对方,并说明介入原因和拟选第三方的基本情况。16.甲乙双方责任16.1甲方责任:1.对第三方的选择和介入负责,确保第三方具备相应的资质和能力;2.向第三方提供必要的资料和条件,以便其履行职责;3.对第三方的服务质量和费用进行监督和控制。16.2乙方责任:1.接受第三方的监督和服务,配合其工作;2.向第三方提供必要的资料和条件,以便其履行职责;3.对第三方的服务提出意见和建议。17.第三方责任17.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不得超过其合同服务费的10倍。17.2第三方权利:1.按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责;2.要求甲乙双方提供必要的资料和条件;3.对甲乙双方的行为进行监督,并提出意见和建议。17.3第三方义务:1.保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密;2.在合同约定的时间内完成服务;3.按合同约定收取费用。18.第三方变更18.1第三方变更原因:包括但不限于第三方自身原因、法律法规变更、合同履行过程中出现争议等。18.2第三方变更程序:任何一方提出第三方变更时,应提前30日以书面形式通知对方,并说明变更原因和拟选第三方的基本情况。19.第三方介入合同19.1第三方介入合同:第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订单独的合同,明确双方的权利义务和责任。19.2第三方介入合同内容:包括但不限于服务内容、服务期限、服务费用、违约责任、争议解决等。20.第三方介入争议20.1第三方介入争议:在第三方介入过程中,如出现争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。20.2第三方介入争议解决:如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。21.第三方介入终止21.1第三方介入终止原因:包括但不限于合同履行完毕、争议解决、双方协商一致等。21.2第三方介入终止程序:合同终止后,甲乙双方应与第三方进行结算,并解除与第三方的合同关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸:包括园林景观平面图、立面图、剖面图等,详细标注工程范围、尺寸、材料等信息。2.施工方案:包括施工组织设计、施工工艺流程、施工进度计划、质量保证措施等。3.材料设备清单:包括所用材料的品牌、型号、规格、数量等,以及设备的名称、型号、规格、数量等。4.人员配备表:包括管理人员、技术人员、施工人员的基本信息、资质、职责等。5.质量检验报告:包括材料、设备、施工过程中的质量检验结果。6.工程进度报告:包括每月的施工进度、完成情况、存在问题等。7.验收报告:包括工程验收的日期、验收人员、验收结果等。8.付款凭证:包括预付款、进度款、结算款、保修金的支付凭证。9.争议解决文件:包括双方协商、调解、仲裁或诉讼过程中产生的文件。10.保密协议:双方签订的保密协议,明确保密内容和期限。说明要求:附件应清晰、完整,便于查阅。附件内容应符合合同约定,不得有虚假信息。附件应由甲乙双方签字或盖章确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程或工程质量不合格。责任认定标准:乙方应按照合同约定的时间和质量标准完成工程,如未按时完成或质量不合格,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。示例:若乙方未能在合同约定的工期内完成工程,每逾期一天,应向甲方支付合同总额的1%作为违约金。2.违约行为:甲方未按约定支付费用。责任认定标准:甲方应按照合同约定的方式和时间支付费用,如未按时支付,应向乙方支付逾期付款的利息,并承担相应的违约责任。示例:若甲方逾期支付进度款,应从逾期之日起按银行同期贷款利率支付利息。3.违约行为:乙方擅自变更工程内容。责任认定标准:乙方未经甲方同意,擅自变更工程内容,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。示例:若乙方未按合同约定进行施工,擅自更改设计方案,导致工程延误,应赔偿甲方因此造成的损失。4.违约行为:第三方介入争议未妥善处理。责任认定标准:第三方在介入争议过程中,如未按照合同约定履行职责,应承担相应的违约责任。示例:若第三方在调解过程中偏袒一方,导致争议未得到妥善解决,应承担相应的违约责任。全文完。二零二五年度园林景观除草与美化工程合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:二、合同前言2.1背景为提高城市绿化水平,美化城市环境,根据《城市绿化条例》及相关政策法规,甲方决定实施二零二五年度园林景观除草与美化工程。为确保工程顺利进行,经甲乙双方友好协商,特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在二零二五年度园林景观除草与美化工程中的权利、义务和责任,确保工程按期、保质、高效完成,实现甲乙双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语1)园林景观:指以植物、水体、地形、建筑等自然和人工元素组合而成的,具有观赏、休闲、生态等功能的空间环境。2)除草:指清除园林景观区域内的杂草,保证植物正常生长。3)美化:指对园林景观进行设计、施工,使其具有艺术性和观赏性。3.2关键词解释1)甲方:指二零二五年度园林景观除草与美化工程的业主方。2)乙方:指承担二零二五年度园林景观除草与美化工程的设计、施工及后期维护的单位。3)合同履行时间:指本合同约定的园林景观除草与美化工程完成的时间。4)合同履行地点:指本合同约定的园林景观除草与美化工程的实施地点。5)合同履行方式:指甲乙双方约定的园林景观除草与美化工程实施的方式。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1)甲方有权要求乙方按合同约定的时间、地点、质量完成园林景观除草与美化工程。2)甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程质量。3)甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。4)甲方应按时足额支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务1)乙方有权要求甲方按时提供施工所需的场地、设备、材料等。2)乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行协调解决。3)乙方应按合同约定的时间、地点、质量完成园林景观除草与美化工程。4)乙方应保证施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全。5)乙方应按时完成工程验收,并交付甲方使用。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的园林景观除草与美化工程应在二零二五年内完成。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、地点、质量完成园林景观除草与美化工程,并保证工程顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1)工程按合同约定完成,双方同意终止合同。2)一方违约,另一方有权解除合同。3)因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致,可终止合同。6.3终止程序1)一方提出终止合同,应提前三十日书面通知另一方。2)双方协商一致终止合同的,应在终止前办理相关手续。6.4终止后果1)合同终止后,乙方应将工程交付甲方使用。2)双方应按照合同约定结算工程款。3)合同终止后,甲乙双方应互相配合,处理善后事宜。七、费用与支付7.1费用构成1)设计费:乙方根据甲方提供的园林景观设计需求,提供相应的园林景观设计服务,设计费用按实际工作量计算。2)施工费:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等,具体费用根据工程量清单及市场价格确定。3)维护费:工程完工后,乙方提供一定期限的维护服务,维护费用按合同约定支付。4)其他费用:包括但不限于税费、保险费等,按相关法律法规和政策执行。7.2支付方式1)乙方应在工程开工前,向甲方提交详细的工程量清单及报价单,甲方审核无误后支付合同总额的30%作为预付款。2)工程进度达到合同约定节点时,乙方提交进度款申请及相应的验收报告,甲方在收到乙方申请后10个工作日内支付进度款的50%。3)工程完工并经甲方验收合格后,乙方提交竣工结算报告,甲方在收到乙方报告后30个工作日内支付剩余的20%款项。4)维护期结束后,乙方提交维护报告,甲方在收到乙方报告后10个工作日内支付维护费用。7.3支付时间1)预付款:合同签订后10个工作日内支付。2)进度款:每个进度节点后10个工作日内支付。3)竣工结算款:工程完工并验收合格后30个工作日内支付。4)维护费用:维护期结束后10个工作日内支付。7.4支付条款1)甲方支付款项时,应通过银行转账方式支付至乙方指定的账户。2)乙方应在收到甲方支付款项后,向甲方开具合法的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1)甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的千分之五,自应付之日起计算。2)甲方未按合同约定提供场地、设备、材料等,导致工程延期,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1)乙方未按合同约定的时间、地点、质量完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总额的千分之五,自应完成之日起计算。2)乙方未按合同约定提供维护服务,应向甲方支付违约金,违约金为维护费用的一倍。8.3赔偿金额和方式1)违约金不足以弥补损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。2)赔偿金额以实际损失为准,双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容1)本合同涉及的园林景观设计、施工技术、商业秘密等。2)甲方提供的场地、设备、材料等信息的保密。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后三年内。9.3保密履行方式1)双方应采取必要的保密措施,防止保密内容的泄露。2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件1)自然灾害:地震、洪水、台风等。2)政府行为:政策调整、征收、征用等。3)社会异常事件:罢工、暴动、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2)不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难,双方应协商解决。3)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1)地震导致工程中断。2)政府征收导致工程无法继续。3)罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决1)发生争议时,双方应友好协商,寻求解决争议的方法。2)协商期限为自争议发生之日起30日内。11.2调解、仲裁或诉讼1)协商不成的,双方可向有关部门申请调解。2)调解不成的,双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1)未经对方同意,任何一方不得转让合同或合同中的权利、义务。2)经双方同意,乙方可以将合同中的部分权利、义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1)合同中涉及的商业秘密。2)合同中涉及的技术秘密。十三、权利的保留13.1权力保留1)甲方保留对园林景观除草与美化工程的设计方案、施工方案等知识产权的完整权利。2)乙方在合同履行过程中所获得的甲方提供的任何技术资料、商业秘密等,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露或使用。13.2特殊权力保留1)甲方保留在工程完工后,对园林景观除草与美化工程进行定期检查和维护的权利。2)乙方在合同履行过程中,如发现任何违反合同约定或法律法规的行为,有权立即停止施工,并要求甲方承担相应的责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1)合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。2)修改和补充的内容,应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1)合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。2)合同的修改和补充,不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1)甲方应积极配合乙方进行工程设计和施工。2)乙方应按照甲方的要求,及时提供相关资料和条件。15.2协作与配合方式1)双方应通过定期会议、书面报告等方式,保持沟通和协调。2)双方应共同解决工程实施过程中遇到的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于二零二五年度园林景观除草与美化工程的完整协议,任何与本合同相抵触的口头协议或先前的协议均无效。16.3增减条款1)未经甲乙双方书面同意,任何一方不得单方面增减合同条款。2)任何增减条款,均应与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.园林景观除草与美化工程设计方案2.工程量清单及报价单3.施工进度计划4.材料设备清单5.验收报告6.竣工结算报告7.维护报告8.保密协议9.不可抗力事件证明文件10.协商记录11.调解协议12.仲裁裁决书或法院判决书二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付款项,认定违约。未按合同约定提供场地、设备、材料等,认定违约。未按合同约定进行验收,认定违约。2.乙方违约:未按合同约定的时间、地点、质量完成工程,认定违约。未按合同约定提供维护服务,认定违约。泄露甲方提供的商业秘密,认定违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约责任:指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当承担的法律责任。3.保密协议:指双方就保密事项达成的协议,约定保密内容、保密期限和保密履行方式。4.仲裁:指双方在争议发生后,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指双方在争议发生后,依法向人民法院提起诉讼,请求法院作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:双方应及时沟通,协商确定变更方案,并签订补充协议。2.问题:材料供应不及时。解决办法:乙方应提前向甲方报告材料供应情况,甲方应协助乙方解决材料供应问题。3.问题:工程进度延误。解决办法:双方应分析延误原因,协商制定补救措施,确保工程按期完成。4.问题:工程质量问题。解决办法:乙方应立即采取措施进行整改,甲方应监督整改过程,确保工程质量。5.问题:不可抗力事件发生。解决办法:双方应及时通知对方,并提供相关证明,协商解决合同履行问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义:第三方是指在合同中作为甲方或乙方之外的独立主体,参与园林景观除草与美化工程的设计、施工、监理等环节的个人或单位。2.第三方责任:第三方应按照合同约定,履行其设计、施工、监理等职责,确保工程质量、进度和安全。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件,包括场地、材料、设备等。第三方有权对甲方和乙方的履约情况进行监督,并提出意见和建议。4.第三方义务:第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定,确保其设计、施工、监理等行为合法合规。第三方应承担因自身原因造成的工程损失或违约责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款,并在甲方违约时,要求赔偿损失。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括场地、材料、设备等。2.乙方利益条款:乙方有权在工程完工后,获得甲方支付的工程尾款。乙方有权在合同履行期间,根据工程进度申请进度款。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的千分之五。甲方未按合同约定提供施工条件,导致工程延期,应承担相应的违约责任。甲方不得单方面变更合同内容,未经乙方同意,不得终止合同。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的设计、施工、监理等工作进行监督,确保工程质量、进度和安全。甲方可要求乙方在工程完工后,提供工程验收报告。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程完工后,提供一定期限的维护服务。甲方可要求乙方在工程完工后,提供工程保修服务。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定的时间、地点、质量完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总额的千分之五。乙方未按合同约定提供维护服务,应向甲方支付违约金,违约金为维护费用的一倍。乙方不得泄露甲方提供的商业秘密。全文完。二零二五年度园林景观除草与美化工程合同3合同编号_________一、合同主体二、合同前言2.1背景:为了美化城市环境,提高居民生活质量,甲方决定对园区进行除草与美化工程。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在除草与美化工程中的权利、义务及责任,确保工程顺利进行。三、定义与解释3.1专业属于:本合同中所涉及的专业属于园林景观工程施工领域。3.2关键词解释:(1)园林景观:指利用自然景观和人工景观相结合,通过植物、水体、地形等元素,营造优美的生态环境。(2)除草:指清除园区内杂草,保持草坪整洁。(3)美化:指对园区进行绿化、美化,提升整体景观效果。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成除草与美化工程。(2)甲方有权对工程进度、质量、安全等进行监督。(3)甲方应按照合同约定支付工程款项。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成除草与美化工程。(2)乙方应确保工程进度、质量、安全符合相关标准和规范。(3)乙方应积极配合甲方对工程进行监督。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字之日起,至乙方完成除草与美化工程之日止。5.2合同履行地点:甲方指定的园区。5.3合同履行方式:乙方负责施工,甲方提供必要的配合和支持。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)工程按合同约定完成,甲方验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)甲乙双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序:合同终止前,甲乙双方应进行工程结算,明确各自的权利和义务。6.4终止后果:合同终止后,乙方应将施工场地清理干净,恢复原状。甲方应按照合同约定支付工程款项。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程直接费用:包括人工费、材料费、设备租赁费、运输费等。(2)工程管理费:包括项目管理、现场监理、技术指导等费用。(3)利润:乙方根据市场行情及工程实际情况合理确定的利润。7.2支付方式(1)甲方应按照合同约定,采用银行转账方式支付工程款项。(2)支付比例:根据工程进度,甲方分阶段支付工程款项,具体支付比例由双方协商确定。7.3支付时间(1)工程开工前,甲方支付合同总价款的20%作为预付款。(2)工程完工并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价款的70%。(3)工程保修期满后,甲方支付剩余的10%作为保修金。7.4支付条款(1)甲方应在约定的支付时间内将款项划拨至乙方指定的账户。(2)如因甲方原因导致支付延迟,甲方应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。(2)甲方未按合同约定提供施工条件,导致工程延期,应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行确定,赔偿方式包括但不限于现金支付、修复、更换等。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程数据等信息均属保密范围。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年止。9.3保密履行方式甲乙双方应采取有效措施,确保保密内容的保密性,不得泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力事件发生后,甲乙双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件导致合同无法履行时,双方可根据实际情况协商调整合同内容。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同权利和义务。12.2不得转让的情形(1)合同中明确约定不得转让的情形。(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对园林景观除草与美化工程的整体设计、布局和效果的最终决定权。(2)乙方在工程实施过程中,应遵守甲方的设计要求和技术规范,不得擅自更改。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对工程进度、质量、安全的监督权。(2)乙方在工程实施过程中,如遇特殊情况需调整工程方案,应事先征得甲方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力,自双方签字之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应就工程实施过程中的相关事项进行协商,共同解决。15.2协作与配合方式甲乙双方应通过定期会议、书面报告、电话沟通等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于园林景观除草与美化工程的完整协议,具有独立性。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意,本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方签署的园林景观除草与美化工程合同副本。2.甲方提供的园区地形图及绿化设计图。3.乙方提供的施工组织设计和施工方案。4.甲乙双方签订的补充协议。5.工程进度报告及验收报告。6.工程款支付凭证。7.不可抗力事件证明文件。8.违约责任认定及处理凭证。二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论