2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同8篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1施工方1.2业主方1.3监理方1.4设计方1.5材料供应商1.6其他相关方第二条施工范围与内容2.1工程名称及地点2.2施工范围2.3工程量2.4施工内容第三条工程进度安排3.1工程总体进度安排3.2各分部分项工程进度安排3.3进度调整3.4工程延期处理第四条合同工期4.1工程工期4.2工期延误责任及处理4.3工期调整第五条工程质量要求与验收5.1质量标准5.2质量验收程序5.3质量纠纷处理5.4隐蔽工程验收5.5质量保证期第六条工程材料与设备6.1材料与设备要求6.2材料与设备采购6.3材料与设备验收6.4材料与设备管理第七条施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环境保护7.4施工现场交通与通行7.5施工现场施工纪律第八条合同价格与支付8.1合同价格8.2价格调整8.3支付方式8.4付款时间及条件8.5付款违约责任第九条风险分担9.1施工风险9.2设计变更风险9.3环境保护风险9.4政策法规风险9.5其他风险第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序11.4合同解除与终止的后果第十二条合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同变更内容12.4合同变更效力第十三条违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿标准13.4违约责任追究第十四条合同附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1施工方1.1.1施工方名称：建设1.1.2法定代表人：1.1.3注册资本：1000万元1.1.4注册地址：市区路号1.1.5联系人：1.1.6联系电话：138xxxx56781.2业主方1.2.1业主方名称：数据中心1.2.2法定代表人：1.2.3注册资本：500万元1.2.4注册地址：市区路号1.2.5联系人：赵六1.2.6联系电话：139xxxx56781.3监理方1.3.1监理方名称：工程监理1.3.2法定代表人：钱七1.3.3注册资本：800万元1.3.4注册地址：市区路号1.3.5联系人：孙八1.3.6联系电话：137xxxx56781.4设计方1.4.1设计方名称：工程设计研究院1.4.2法定代表人：周九1.4.3注册资本：1200万元1.4.4注册地址：市区路号1.4.5联系人：吴十1.4.6联系电话：136xxxx56781.5材料供应商1.5.1材料供应商名称：建材1.5.2法定代表人：郑十一1.5.3注册资本：600万元1.5.4注册地址：市区路号1.5.5联系人：冯十二1.5.6联系电话：135xxxx56781.6其他相关方1.6.1其他相关方名称：设备安装1.6.2法定代表人：陈十三1.6.3注册资本：700万元1.6.4注册地址：市区路号1.6.5联系人：林十四1.6.6联系电话：134xxxx5678第二条施工范围与内容2.1工程名称及地点2.1.1工程名称：2025年度数据中心纯劳务清包工施工工程2.1.2工程地点：市区路号2.2施工范围2.2.1土建工程2.2.2消防工程2.2.3弱电工程2.2.4通风空调工程2.2.5给排水工程2.3工程量2.3.1土建工程量：10000平方米2.3.2消防工程量：5000平方米2.3.3弱电工程量：3000平方米2.3.4通风空调工程量：2000平方米2.3.5给排水工程量：1500平方米2.4施工内容2.4.1土建工程：包括基础、主体结构、屋面、装饰装修等2.4.2消防工程：包括消防水池、消防泵房、消防管道等2.4.3弱电工程：包括计算机网络、通信、安防等2.4.4通风空调工程：包括通风管道、空调机组等2.4.5给排水工程：包括给水管、排水管等第三条工程进度安排3.1工程总体进度安排3.1.1土建工程：60天3.1.2消防工程：30天3.1.3弱电工程：20天3.1.4通风空调工程：15天3.1.5给排水工程：10天3.2各分部分项工程进度安排3.2.1土建工程：第130天3.2.2消防工程：第3160天3.2.3弱电工程：第6180天3.2.4通风空调工程：第8195天3.2.5给排水工程：第96100天3.3进度调整3.3.1因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划。3.4工程延期处理3.4.1因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应责任，并赔偿业主方损失。第四条合同工期4.1工程工期：120天4.2工期延误责任及处理4.2.1因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应责任，并赔偿业主方损失。4.3工期调整4.3.1因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商调整工期。第五条工程质量要求与验收5.1质量标准5.1.1符合国家现行施工质量验收规范及标准5.1.2达到合同约定的质量标准5.2质量验收程序5.2.1施工方在施工过程中，应按照质量标准进行自检5.2.2监理方对施工过程进行监督检查，发现问题及时通知施工方整改5.2.3工程完工后，由监理方组织验收5.3质量纠纷处理5.3.1发生质量纠纷时，双方应协商解决5.3.2协商不成，可向相关政府部门申请仲裁或诉讼5.4隐蔽工程验收5.4.1隐蔽工程在施工前，施工方应向监理方提出验收申请5.4.2监理方应在隐蔽工程完成后24小时内进行验收5.5质量保证期5.5.1质量保证期为工程验收合格后一年第六条工程材料与设备6.1材料与设备要求6.1.1材料与设备应符合国家现行质量标准及合同约定6.1.2材料与设备应具有合格证明文件6.2材料与设备采购6.2.1施工方负责材料与设备的采购6.2.2材料与设备采购应符合国家相关规定6.3材料与设备验收6.3.1施工方在材料与设备进场前，应进行验收6.3.2验收合格后方可使用6.4材料与设备管理6.4.1施工方应建立材料与设备管理制度6.4.2材料与设备应妥善保管，防止丢失、损坏第七条施工现场管理7.1施工现场布置7.1.1施工现场应按照国家相关规定进行布置7.1.2施工现场应设置明显的警示标志7.2施工现场安全7.2.1施工现场应建立健全安全管理制度7.2.2施工人员应佩戴安全帽、安全带等防护用品7.3施工现场环境保护7.3.1施工现场应采取有效措施，防止环境污染7.3.2施工废料应妥善处理，不得随意堆放7.4施工现场交通与通行7.4.1施工现场交通应保持畅通7.4.2施工现场通行应设置安全通道7.5施工现场施工纪律7.5.1施工人员应遵守施工现场纪律7.5.2施工现场不得擅自改变施工方案第八条合同价格与支付8.1合同价格8.1.1合同总价：人民币伍佰万元整（￥500,000.00）8.1.2合同单价：根据施工图纸及工程量清单确定8.1.3合同价格构成：包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等8.2价格调整8.2.1合同价格在施工过程中因材料价格变动、政策调整等原因发生变动时，按国家相关规定或双方协商进行调整。8.3支付方式8.3.1付款方式：分阶段支付8.3.2首付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的10%8.3.3进度款：每完成合同约定工程量的20%后支付相应工程量的80%款项8.3.4结算款：工程验收合格后支付合同总额的10%，剩余款项作为质保金，质保期满后无质量问题退还8.4付款时间及条件8.4.1首付款：合同签订后5个工作日内8.4.2进度款：每完成合同约定工程量的20%后5个工作日内8.4.3结算款：工程验收合格后10个工作日内8.4.4质保金退还：质保期满后10个工作日内8.5付款违约责任8.5.1业主方未按时支付款项，应向施工方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。第九条风险分担9.1施工风险9.1.1自然灾害、不可抗力等风险由施工方自行承担。9.1.2因施工方施工质量、施工方法等原因导致的风险由施工方承担。9.2设计变更风险9.2.1因设计变更导致工程量增减、工期延长等风险，由双方协商解决，必要时调整合同价格。9.3环境保护风险9.3.1施工过程中产生的环境污染、生态破坏等风险，由施工方承担相应责任。9.4政策法规风险9.4.1因政策法规变动导致合同无法履行或需调整的风险，由双方协商解决。9.5其他风险9.5.1其他不可预见的风险，由双方协商分担。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内向仲裁委员会提交仲裁申请。10.3.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后30日内组成仲裁庭。10.4争议解决费用10.4.1仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1业主方严重违约，施工方有权解除合同。11.1.2施工方严重违约，业主方有权解除合同。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工程全部完成并验收合格。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同解除与终止的程序11.3.1双方应书面通知对方解除或终止合同。11.3.2解除或终止合同后，双方应进行合同清算。11.4合同解除与终止的后果第十二条合同生效与变更12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效。12.1.2合同签订后30日内，双方应办理合同备案手续。12.2合同变更程序12.2.1双方协商一致后，可签订补充协议或变更通知，作为合同的一部分。12.3合同变更内容12.3.1变更内容应包括但不限于工期、价格、工程量、责任等。12.4合同变更效力12.4.1变更后的内容具有同等法律效力。第十三条违约责任13.1违约情形13.1.1任何一方未履行合同约定的义务。13.1.2任何一方未按时支付款项。13.1.3任何一方未按质量标准完成工程。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿标准13.3.1违约金按每日千分之五计算。13.3.2损失赔偿按实际损失计算。13.4违约责任追究13.4.1违约责任追究可通过协商、仲裁或诉讼等方式进行。第十四条合同附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3工程量清单14.4合同签订日期14.5双方签字盖章页14.6其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中，为满足特定需求或专业服务，经甲乙双方同意介入的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入的目的是为了提高工程效率、保证工程质量、提供专业服务或完成特定工作。15.3第三方介入的条件15.3.1第三方介入前，甲乙双方应签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。15.3.2第三方应具备相应的资质和条件，能够满足合同要求。15.4第三方介入的程序15.4.1甲乙双方协商确定第三方介入的方案。15.4.2双方签订书面协议，明确第三方的介入范围、时间、费用等。15.4.3第三方介入后，应向甲乙双方提交工作计划和进度报告。第十六条第三方责任限额16.1责任限额定义16.1.1责任限额是指第三方因履行合同过程中发生的违约行为所应承担的最高赔偿限额。16.2责任限额的确定16.2.1责任限额应在第三方介入协议中明确，一般以第三方实际收取的服务费用为基础，根据服务性质和风险程度确定。16.3责任限额的调整16.3.1责任限额可根据实际情况进行调整，但调整需经甲乙双方书面同意。16.4超过责任限额的处理16.4.1若第三方违约行为导致的损失超过责任限额，超出部分由第三方另行赔偿。第十七条第三方与其他各方的责任划分17.1第三方与甲方的责任划分17.1.1第三方对甲方承担合同约定的责任。17.1.2甲乙双方对第三方的选择和监督负责。17.2第三方与乙方的责任划分17.2.1第三方对乙方承担合同约定的责任。17.2.2乙方可根据合同约定，对第三方的履约情况进行监督和考核。17.3第三方与其他相关方的责任划分17.3.1第三方与其他相关方（如设计方、监理方等）的责任划分应在各自合同中明确。第十八条第三方权利和义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照合同约定，履行相应的职责和服务。18.2.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。第十九条第三方介入的合同变更19.1第三方介入协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。19.2第三方介入协议的签订和变更需经甲乙双方书面同意。第二十条第三方介入的合同解除20.1若第三方违约，甲乙双方有权解除第三方介入协议。20.2第三方介入协议解除后，第三方应承担相应的违约责任。第二十一条第三方介入的争议解决21.1第三方介入产生的争议，按本合同第十章“争议解决”的约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及设计文件详细要求：提供完整、准确、清晰的工程图纸和设计文件，包括但不限于建筑、结构、电气、给排水等图纸。附件说明：图纸应满足国家相关标准，并经设计方盖章确认。2.技术规范及施工方案详细要求：提供详细的施工技术规范和施工方案，包括施工工艺、材料要求、质量标准等。3.工程量清单详细要求：提供详细的工程量清单，包括分部分项工程、材料、设备等。附件说明：工程量清单应与施工图纸相符，并经甲乙双方确认。4.合同签订日期证明文件详细要求：提供合同签订日期的证明文件，如合同扫描件、签字盖章的合同副本等。附件说明：证明文件应清晰、完整，并加盖合同双方公章。5.第三方介入协议详细要求：提供第三方介入协议，包括第三方基本信息、介入范围、费用、责任等。附件说明：协议应明确第三方的权利和义务，并经甲乙双方签字盖章。6.进度计划及进度报告详细要求：提供工程进度计划及进度报告，包括各阶段施工进度、实际完成情况等。附件说明：进度计划应合理可行，进度报告应真实反映施工进度。7.质量验收报告详细要求：提供质量验收报告，包括各分部分项工程的质量检验结果、验收结论等。附件说明：验收报告应经监理方和施工方签字盖章确认。8.付款凭证详细要求：提供付款凭证，包括银行转账记录、支票等。附件说明：付款凭证应真实有效，并加盖银行公章。9.违约金支付凭证详细要求：提供违约金支付凭证，如银行转账记录、支票等。附件说明：违约金支付凭证应真实有效，并加盖银行公章。10.合同解除及终止协议详细要求：提供合同解除及终止协议，包括解除或终止的原因、双方协商一致的内容等。附件说明：协议应经甲乙双方签字盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1施工方未按合同约定完成工程。1.2业主方未按合同约定支付款项。1.3第三方未按合同约定履行职责。1.4任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准2.1施工方违约：施工方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2业主方违约：业主方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3第三方违约：第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例说明3.1施工方未按合同约定完成工程，导致工期延误：施工方应支付违约金，违约金按每日千分之五计算。3.2业主方未按合同约定支付款项：业主方应支付违约金，违约金按每日千分之五计算。3.3第三方未按合同约定履行职责，导致工程质量不合格：第三方应承担违约责任，包括但不限于修复、赔偿损失等。全文完。2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________2.乙方（承包方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________3.其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景：随着我国信息技术的快速发展，数据中心作为信息化建设的重要基础设施，对国民经济和社会发展具有重要意义。为满足甲方数据中心建设需求，乙方愿意承担纯劳务清包工施工任务。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在2025年度数据中心纯劳务清包工施工过程中的权利、义务、责任及违约处理等相关事宜，确保项目顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为满足信息化、数字化需求，提供数据存储、处理、传输、交换等服务的场所。（2）纯劳务清包工：指乙方按照甲方要求，承担数据中心施工过程中的劳务作业，不涉及材料、设备等。3.2关键词解释：（1）合同期限：2025年度，自合同生效之日起至2025年12月31日止。（2）施工范围：根据甲方提供的施工图纸、技术要求等，乙方负责数据中心纯劳务清包工施工。（3）施工质量：乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求，确保施工质量达到国家标准和设计要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心纯劳务清包工施工任务。（2）甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款。（3）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心纯劳务清包工施工任务。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定，及时支付工程款。（3）乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求，确保施工质量达到国家标准和设计要求。（4）乙方应遵守施工现场安全管理规定，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间：自合同生效之日起至2025年12月31日止。5.2合同履行地点：甲方指定的数据中心施工现场。5.3合同履行方式：（1）乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求等，进行纯劳务清包工施工。（2）乙方应按照合同约定，及时向甲方报告施工进度、质量等情况。六、合同的生效和终止6.1生效条件：（1）甲乙双方签署本合同并加盖公章。（2）甲方按照合同约定支付首期工程款。6.2终止条件：（1）合同期满，双方无异议。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）一方违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施。6.3终止程序：（1）合同终止前，双方应按照合同约定，完成剩余工程。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，进行工程结算。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应将施工现场清理干净，确保不影响甲方后续使用。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，办理相关手续，包括但不限于工程结算、税务申报等。七、费用与支付7.1费用构成（1）人工费用：包括但不限于施工人员工资、福利及社会保险等。（2）材料费用：包括但不限于施工所需的各种材料、设备采购费用等。（3）施工机械费用：包括但不限于租赁机械的租金、燃料费、维修保养费等。（4）管理费用：包括但不限于项目管理人员的工资、办公费用、差旅费用等。（5）其他费用：包括但不限于临时设施租赁费、临时用电费、垃圾清运费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的10%作为预付款。（2）进度款：在施工过程中，甲方应按照乙方提交的进度款申请，在收到乙方提交的合法发票后，分阶段支付合同总价的80%。（3）结算款：施工完成后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后30日内支付剩余的10%作为结算款。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。（2）进度款支付时间：每个进度节点完成后，乙方应在5个工作日内提交进度款申请，甲方应在收到申请后10个工作日内支付。（3）结算款支付时间：竣工结算报告提交后30日内。7.4支付条款（1）甲方支付工程款时，应按照国家相关税收政策进行税务处理。（2）乙方应提供合法的税务发票，发票内容应与合同约定一致。（3）甲方有权对乙方的财务状况进行审查，确保支付工程款的安全性。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款金额的千分之五计算，自逾期之日起至实际支付之日止。（2）甲方因自身原因导致工程延期，应向乙方支付相应的违约金，违约金按每日合同总价的千分之一计算。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金按每日合同总价的千分之一计算。（2）乙方施工过程中发生质量事故，导致工程无法正常使用，乙方应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付违约金，并承担由此产生的经济损失。赔偿金额和方式由双方协商确定，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）甲乙双方的商业秘密。（2）数据中心施工过程中的技术方案、施工图纸等。（3）合同履行过程中的相关资料。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）战争：如战争、军事冲突等。（3）政府行为：如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决，如协商不成，可解除合同。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工现场无法正常施工。（2）政府政策调整导致施工项目暂停。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、国家秘密的项目。（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，甲方保留对数据中心项目的设计、施工、运营等环节的最终决策权。（2）乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方利益。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对数据中心项目相关技术秘密的保密权。（2）乙方在施工过程中，不得泄露甲方商业秘密。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议，并作为本合同的一部分。14.2修改和补充效力修改和补充协议自签订之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应按照合同约定，相互提供必要的协助与配合。（2）甲方应提供施工图纸、技术资料等，乙方应按照要求进行施工。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应定期召开协调会议，讨论解决施工过程中的问题。（2）双方应保持沟通畅通，及时处理施工过程中的突发事项。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何一方不得以口头协议或其他形式对本合同进行修改。16.3增减条款本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：代表（签字）：_________________________日期：_________________________乙方（承包方）：代表（签字）：_________________________日期：_________________________甲方（委托方）盖章：_________________________乙方（承包方）盖章：_________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及技术资料2.甲方提供的设备清单及要求3.乙方提交的施工组织设计4.甲乙双方签订的补充协议5.施工过程中的变更记录6.工程款支付凭证7.施工现场照片及视频资料8.不可抗力事件证明材料9.争议解决过程中的相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按时支付工程款。b.因自身原因导致工程延期。c.泄露乙方商业秘密。乙方违约：a.未按时完成施工任务。b.施工过程中发生质量事故。c.泄露甲方商业秘密。2.违约行为的认定：违约行为的认定依据合同约定及实际情况，由双方协商确定。如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.违约金：指因一方违约给另一方造成的经济损失，由违约方支付给守约方的补偿金。4.仲裁：指双方在争议发生前或发生后达成协议，由仲裁机构对争议进行裁决。5.诉讼：指一方当事人向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现技术难题，影响工程进度。解决办法：甲乙双方应共同研究解决方案，必要时可邀请专家进行技术指导。2.问题：施工过程中发现设计图纸存在问题，影响工程质量。解决办法：乙方应及时通知甲方，甲方应组织设计单位进行修改，乙方应按照修改后的图纸进行施工。3.问题：施工过程中出现材料供应不及时，影响工程进度。解决办法：乙方应提前向甲方提出材料需求计划，甲方应确保材料及时供应。4.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：乙方应立即采取应急措施，防止事故扩大，并及时报告甲方。同时，乙方应配合甲方进行调查和处理。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：甲乙双方应友好协商解决，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应确保其提供的服务或产品符合国家相关标准和合同要求。第三方应承担因自身原因导致的服务或产品质量问题引起的责任。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付其服务费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和支持。3.第三方义务：第三方应按时完成其服务内容，并保证服务质量。第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定。4.第三方违约责任：若第三方未按时完成服务或提供的产品不符合要求，应向甲方和乙方支付违约金。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的工作条件和安全保障。2.乙方利益条款：乙方有权获得合同约定的利润。乙方有权要求甲方支付额外的劳动报酬，以补偿特殊工作条件下的风险。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。甲方不得单方面变更施工方案，除非得到乙方的书面同意。甲方不得要求乙方承担超出合同约定的责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。甲方可要求乙方在施工过程中采取必要的安全措施。2.甲方的利益条款：甲方可获得合同约定的数据中心使用权。甲方可要求乙方在施工过程中提供技术支持。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金。乙方不得泄露甲方的商业秘密。乙方不得要求甲方支付超出合同约定的费用。全文完。2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订双方5.合同有效期6.合同金额二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期5.项目质量要求三、劳务人员1.劳务人员数量2.劳务人员资质3.劳务人员培训4.劳务人员工资及福利5.劳务人员管理四、施工材料1.材料采购方式2.材料质量要求3.材料验收标准4.材料供应时间及数量5.材料保管与使用五、施工工艺1.施工工艺流程2.施工质量标准3.施工安全措施4.施工进度计划5.施工变更与调整六、验收标准及程序1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.验收人员5.验收结果处理七、付款方式及期限1.付款方式2.付款比例3.付款期限4.付款条件5.付款凭证八、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约处理4.违约赔偿5.违约争议解决九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除通知4.合同解除后果5.合同解除争议解决十一、合同附件1.项目设计文件2.施工图纸3.劳务人员名单4.材料清单5.其他相关文件十二、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同修改4.合同终止5.合同归档十三、合同签署1.签署日期2.签署双方代表3.签署地点4.签署文件5.签署印章十四、其他约定1.不可抗力条款2.合同保密条款3.合同附件4.合同解释权5.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：_______4.合同签订双方：a.甲方：_______b.乙方：_______5.合同有效期：自_______起至_______止6.合同金额：人民币_______元整二、项目概况1.项目名称：_______数据中心建设项目2.项目地点：_______3.项目规模：_______4.项目工期：_______5.项目质量要求：符合国家及行业标准，满足甲方使用需求三、劳务人员1.劳务人员数量：_______人2.劳务人员资质：持有相关岗位资格证书3.劳务人员培训：甲方提供必要的岗位培训4.劳务人员工资及福利：_______元/月，含五险一金，带薪休假等5.劳务人员管理：乙方负责劳务人员的管理及协调工作四、施工材料1.材料采购方式：乙方负责材料采购，甲方提供采购清单及质量要求2.材料质量要求：符合国家及行业标准，满足甲方使用需求3.材料验收标准：按照国家及行业标准进行验收4.材料供应时间及数量：根据施工进度计划提供，保证施工需求5.材料保管与使用：乙方负责材料的保管及合理使用五、施工工艺1.施工工艺流程：按照甲方提供的施工图纸及工艺要求进行施工2.施工质量标准：符合国家及行业标准，满足甲方使用需求3.施工安全措施：严格执行国家及行业标准，确保施工安全4.施工进度计划：按照施工图纸及甲方要求制定进度计划5.施工变更与调整：经甲方同意，可对施工图纸及进度计划进行调整六、验收标准及程序1.验收标准：符合国家及行业标准，满足甲方使用需求2.验收程序：按照甲方提供的验收标准及程序进行验收3.验收时间：施工完成后_______日内4.验收人员：甲方指定的验收人员5.验收结果处理：验收合格后，甲方支付合同尾款；验收不合格，乙方负责整改直至合格七、付款方式及期限1.付款方式：分期付款，根据施工进度及验收结果进行付款2.付款比例：首付款_______%，中期付款_______%，尾款_______%3.付款期限：每期付款后_______日内4.付款条件：验收合格，材料及劳务费用结算完毕5.付款凭证：甲方出具的付款凭证八、违约责任1.违约情形：a.乙方未按合同约定完成施工任务；b.乙方提供的材料不符合合同约定；c.乙方未按时提供施工进度报告；d.甲方未按合同约定支付款项；e.双方约定的其他违约情形。2.违约责任：a.乙方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失；b.甲方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。3.违约处理：a.违约发生后，双方应协商解决；b.协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。4.违约赔偿：a.违约赔偿金额根据实际情况及双方协商确定；b.任何一方要求赔偿，应提供相应的证据。5.违约争议解决：a.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼；b.争议解决机构：双方协商确定的仲裁机构或人民法院。九、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼2.争议解决机构：_______3.争议解决程序：按照争议解决机构的规定进行4.争议解决费用：由败诉方承担，或由双方协商分摊5.争议解决期限：自争议发生之日起_______日内解决十、合同解除1.合同解除条件：a.双方协商一致；b.一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未改正；c.发生不可抗力事件；d.法律法规规定的其他解除条件。2.合同解除程序：a.提出解除合同的一方应书面通知对方；b.收到通知的一方应在_______日内确认是否同意解除；c.双方协商确定解除合同的具体事宜。3.合同解除通知：a.书面通知应明确合同解除的原因和日期；b.通知应以挂号信或快递方式送达对方。4.合同解除后果：a.合同解除后，双方应按照约定结算剩余款项；5.合同解除争议解决：a.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼；b.争议解决机构：双方协商确定的仲裁机构或人民法院。十一、合同附件1.项目设计文件2.施工图纸3.劳务人员名单4.材料清单5.其他相关文件十二、合同生效及其他1.合同生效条件：双方签字盖章后生效2.合同生效日期：_______3.合同修改：任何修改需经双方协商一致，并以书面形式确认4.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同5.合同归档：双方应将合同及相关文件妥善归档十三、合同签署1.签署日期：_______2.签署双方代表：a.甲方代表：（签字）b.乙方代表：（签字）3.签署地点：_______4.签署文件：本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份5.签署印章：甲乙双方加盖单位公章十四、其他约定1.不可抗力条款：a.不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等；b.发生不可抗力事件，双方应协商解决合同履行问题；c.任何一方因不可抗力不能履行合同，不承担违约责任。2.合同保密条款：a.双方对本合同内容及项目信息负有保密义务；b.未经对方同意，不得向任何第三方泄露。3.合同附件：见第十一章4.合同解释权：本合同解释权归甲方所有5.合同附件清单：见第十一章甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导设计变更：a.甲方有权根据项目需求对施工图纸进行变更；b.变更通知应提前_______日通知乙方；c.乙方应按照变更后的图纸进行施工，并调整施工进度计划。2.甲方主导材料选择：a.甲方有权指定材料供应商及品牌；b.乙方应按照甲方指定进行材料采购；c.甲方有权对材料质量进行监督和抽检。3.甲方主导进度控制：a.甲方有权对施工进度进行监督和考核；b.乙方应按照甲方要求的进度计划进行施工；c.甲方有权对进度延误进行罚款。4.甲方主导验收标准：a.甲方有权制定验收标准和流程；b.乙方应按照甲方制定的验收标准进行自检；c.甲方有权对验收不合格的部分进行整改要求。5.甲方主导付款条件：a.甲方有权根据施工进度和验收结果进行付款；b.乙方应按照甲方要求的付款条件提供相关凭证；c.甲方有权对不符合条件的付款凭证进行拒付。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导施工方案：a.乙方有权制定施工方案和施工组织设计；b.乙方应确保施工方案符合国家及行业标准；c.甲方有权对施工方案进行审核，并提出修改意见。2.乙方主导材料采购：a.乙方有权选择材料供应商及品牌；b.乙方应确保材料采购的质量和价格合理；c.甲方有权对材料采购过程进行监督。3.乙方主导施工进度：a.乙方应按照合同约定的工期完成施工；b.乙方有权根据实际情况调整施工进度计划；c.甲方有权对进度延误进行罚款。4.乙方主导施工质量：a.乙方应确保施工质量符合国家及行业标准；b.乙方应进行自检和整改，确保工程质量；c.甲方有权对施工质量进行监督和验收。5.乙方主导验收流程：a.乙方有权制定验收流程和标准；b.乙方应按照验收流程进行自检和整改；c.甲方有权对验收结果进行审核。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介职责：a.第三方中介负责对施工过程进行监督和协调；b.第三方中介应确保施工质量和进度符合合同约定；c.第三方中介有权对施工过程中出现的问题进行调解。2.第三方中介费用：a.第三方中介费用由双方协商确定；b.第三方中介费用应在合同签订时一次性支付；c.第三方中介费用支付后，不得因任何原因退还。3.第三方中介报告：a.第三方中介应定期向甲方和乙方提交施工监督报告；b.报告应包括施工进度、质量、安全等方面的内容；c.第三方中介报告作为合同履行的重要依据。4.第三方中介变更：a.如需更换第三方中介，双方应协商一致；b.更换第三方中介不得影响合同履行；c.更换第三方中介后，原第三方中介的职责和费用应由新中介承担。5.第三方中介责任：a.第三方中介应承担因自身原因导致的合同履行问题；b.第三方中介不承担责任的情况包括不可抗力、甲方或乙方原因等；c.第三方中介责任的具体范围和赔偿标准由双方协商确定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目设计文件2.施工图纸3.劳务人员名单4.材料清单5.第三方中介资质证明6.甲方提供的施工图纸及工艺要求7.甲方指定的材料供应商信息8.乙方提交的施工方案和施工组织设计9.第三方中介监督报告10.合同签订文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成施工任务；b.乙方提供的材料不符合合同约定；c.乙方未按时提供施工进度报告；d.甲方未按合同约定支付款项；e.一方违反合同约定的保密条款；f.一方违反合同约定的不可抗力条款。2.违约认定：a.违约行为发生时，另一方有权要求违约方承担违约责任；b.违约责任的具体范围和赔偿标准由双方协商确定；c.如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指双方在争议发生前或发生后达成协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。3.保密条款：指双方对本合同内容及项目信息负有保密义务的条款。4.违约责任：指一方违反合同约定，应承担的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：及时沟通，调整施工计划，必要时增加人力或材料。2.问题：材料质量不符合要求。解决办法：立即停止使用，通知供应商更换，并要求赔偿。3.问题：第三方中介报告不符实际。解决办法：与第三方中介沟通，要求重新报告，必要时更换中介。五、所有应用场景：1.数据中心建设项目施工。2.纯劳务清包工模式合作。3.甲方为主导的项目管理。4.乙方为主导的施工执行。5.第三方中介参与项目监督。6.合同履行过程中出现争议。7.合同履行过程中出现违约行为。全文完。2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：_____________________地址：_____________________联系人：___________________联系电话：__________________2.乙方（施工单位）：名称：_____________________地址：_____________________联系人：___________________联系电话：__________________3.其他相关方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：___________________联系电话：__________________二、合同前言2.1背景本合同旨在明确2025年度数据中心纯劳务清包工施工项目的双方权利和义务，确保项目顺利进行，实现双方利益最大化。2.2目的本合同旨在规范数据中心纯劳务清包工施工项目，明确双方责任，确保工程质量和进度，降低风险，实现项目预期目标。三、定义与解释3.1专业术语（1）数据中心：指提供数据存储、处理、交换和共享服务的场所。（2）纯劳务清包工：指乙方按照甲方要求，提供施工人员、施工设备和施工材料，完成数据中心施工任务，不涉及工程总包和分包。3.2关键词解释（1）施工合同：指甲方与乙方签订的关于数据中心纯劳务清包工施工项目的协议。（2）合同履行：指乙方按照合同约定，完成数据中心纯劳务清包工施工任务的过程。（3）合同终止：指因合同约定的原因，导致合同提前终止的情况。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）有权要求乙方按照合同约定，完成数据中心纯劳务清包工施工任务。（2）有权对乙方施工过程中出现的问题进行监督和指导。（3）有权要求乙方对施工过程中发生的安全事故进行处理。（4）有权要求乙方按照合同约定支付工程款项。4.2乙方的权利和义务（1）按照合同约定，提供施工人员、施工设备和施工材料，完成数据中心纯劳务清包工施工任务。（2）确保施工过程中人员、设备的安全，遵守国家有关安全生产法律法规。（3）按照甲方要求，对施工过程中出现的问题进行处理。（4）按照合同约定，向甲方提供施工过程中的相关资料和报告。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至数据中心纯劳务清包工施工任务完成之日止。5.2合同履行地点数据中心施工现场。5.3合同履行方式乙方按照合同约定，提供施工人员、施工设备和施工材料，完成数据中心纯劳务清包工施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的施工任务完成；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前书面通知另一方；（2）双方协商一致，签订终止合同协议；（3）终止合同后，乙方应按照约定，完成剩余工作。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定，结算工程款项；（2）合同终止后，乙方应按照约定，撤离施工现场；（3）合同终止后，双方应妥善处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）劳务费用：指乙方提供的施工人员工资、社会保险、福利等费用。（2）材料费用：指施工过程中所需的各类材料、设备的费用。（3）施工机械费用：指施工过程中使用的各类施工机械的租赁、维修、折旧等费用。（4）管理费用：指甲方在项目管理过程中产生的各项费用。（5）其他费用：指合同履行过程中产生的其他合理费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。（2）进度款：乙方在完成合同约定进度后，甲方应按照实际完成工程量支付进度款。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余合同金额的70%作为竣工结算款。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。（2）进度款支付时间：每个进度节点完成后5个工作日内。（3）竣工结算款支付时间：竣工验收合格后15个工作日内。7.4支付章件（1）甲方应提供付款申请，包括付款金额、付款时间、付款账户等信息。（2）乙方应提供相应的发票、收据等证明材料。（3）双方应在付款前核对付款信息，确保无误。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款的1%。（2）甲方未按合同约定提供施工场地、相关资料的，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的1%。（2）乙方未按合同约定保证施工质量和进度的，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定，向守约方支付赔偿金额。赔偿金额包括但不限于实际损失、合同约定违约金等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密等信息，包括但不限于设计方案、施工工艺、技术参数、项目进度等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，防止保密信息泄露。（2）未经对方同意，任何一方不得将保密信息用于本合同以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）战争：战争、军事冲突等。（3）政府行为：政府政策、法律、法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应立即通知对方。（2）不可抗力事件发生，导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：地震导致施工现场损坏，无法继续施工。（2）政府行为：政府发布政策，禁止数据中心项目施工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同主体变更；（2）合同内容变更；（3）合同目的变更。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心项目的设计、施工、验收等环节的监督权。（2）乙方保留对数据中心项目的施工技术、工艺、材料等保密权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方同意，乙方不得将合同项下的权利和义务转让给第三方。（2）在合同履行期间，未经乙方同意，甲方不得擅自变更合同内容。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应就数据中心项目的施工进度、质量、安全等问题进行沟通和协调。（2）双方应就合同履行过程中出现的问题及时解决。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，讨论项目进展和问题解决。（2）双方应通过书面形式及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心纯劳务清包工施工项目的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式签订，并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：（签字）____________________（日期）____________________（盖章）____________________乙方（施工单位）：（签字）____________________（日期）____________________（盖章）____________________见证人：（签字）____________________（日期）____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的项目设计图纸及相关技术文件。2.乙方提供的施工人员名单、资质证书及施工方案。3.施工现场平面布置图及施工进度计划。4.材料设备采购清单及供应商资质证明。5.施工合同补充协议。6.竣工验收报告。7.争议解决相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用的，认定为甲方违约。未按合同约定提供施工场地、相关资料的，认定为甲方违约。2.乙方违约：未按合同约定完成施工任务的，认定为乙方违约。未按合同约定保证施工质量和进度的，认定为乙方违约。3.违约行为的认定：违约行为发生后，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.保密条款：指双方在合同中约定的对特定信息保密的条款。3.争议解决：指双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.合同转让：指合同一方将其权利和义务全部或部分转让给第三方的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，并向甲方报告整改情况。2.问题：施工进度滞后。解决办法：乙方应分析原因，制定赶工措施，并及时通知甲方。3.问题：材料设备供应不及时。解决办法：乙方应提前与供应商沟通，确保材料设备按时到货。4.问题：施工现场安全事故。解决办法：乙方应严格执行安全生产规定，加强现场安全管理。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息：第三方名称：_____________________地址：_____________________联系人：___________________联系电话：__________________2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供必要的施工设备、材料和技术支持。第三方应保证其提供的设备、材料符合国家相关标准和质量要求。3.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方提供必要的施工场地和条件。4.第三方义务：第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作。第三方应遵守国家相关法律法规和甲方的要求。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方在合同约定的时间内支付工程款项。乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和条件。乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行及时处理。2.乙方利益条款：乙方有权获得合同约定的利润。乙方有权要求甲方对其施工过程中产生的合理费用进行补偿。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付工程款项的，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要的施工场地和条件的，应承担相应的责任。甲方不得单方面变更合同内容，如需变更，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。甲方可要求乙方按照合同约定的时间和质量要求完成工作。2.甲方的利益条款：甲方可获得合同约定的工程款项。甲方可获得乙方的施工技术、工艺等方面的支持。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成工作的，应向甲方支付违约金。乙方未保证工程质量符合要求的，应承担相应的责任。乙方不得将合同项下的权利和义务转让给第三方。全文完。2025年度数据中心纯劳务清包工施工合同4本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.2承包方基本信息第二条合同签订依据及背景2.1相关法律法规2.2项目批准文件2.3其他相关文件第三条项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4施工内容第四条合同工期4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3工期延误及处理第五条合同价款及支付方式5.1合同价款5.2价格构成5.3支付方式5.4付款节点及金额第六条施工组织与管理6.1施工组织机构6.2施工计划6.3质量管理6.4安全生产6.5环境保护第七条施工材料及设备7.1材料及设备采购7.2材料及设备质量7.3材料及设备验收7.4材料及设备保管第八条施工进度与质量要求8.1施工进度8.2施工质量要求8.3施工质量检查8.4施工质量问题处理第九条工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收时间9.4验收结果第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿第十二条合同解除与终止12.1合同解除情形12.2合同终止程序12.3合同终止后事宜第十三条合同变更与补充13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同补充第十四条合同生效及终止14.1合同生效时间14.2合同终止条件14.3合同终止后事宜第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1施工方基本信息1.1.1施工方名称：建筑1.1.2施工方法定代表人：1.1.3施工方注册地址：省市区路号1.1.4施工方联系电话：138xxxx56781.1.5施工方开户银行及账号：银行，账号：051.2承包方基本信息1.2.1承包方名称：数据中心建设1.2.2承包方法定代表人：1.2.3承包方注册地址：省市区路号1.2.4承包方联系电话：139xxxx56781.2.5承包方开户银行及账号：银行，账号：05第二条合同签订依据及背景2.1相关法律法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。2.2项目批准文件：省市区项目批文。2.3其他相关文件：数据中心建设方案、施工图纸等。第三条项目概况3.1项目名称：数据中心建设项目3.2项目地点：省市区3.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米。3.4施工内容：数据中心土建工程、电气工程、网络工程、消防工程等。第四条合同工期4.1施工开始时间：2025年1月1日4.2施工结束时间：2025年12月31日4.3工期延误及处理：如因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应向施工方支付元违约金。第五条合同价款及支付方式5.1合同价款：人民币万元整。5.2价格构成：人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。5.3支付方式：分阶段支付，具体支付节点及金额如下：5.3.1预付款：合同签订后天内支付合同价款的%；5.3.2进度款：按月支付，每月支付合同价款的%；5.3.3验收款：验收合格后支付合同价款的%；5.3.4保修金：验收合格后支付合同价款的%，保修期满后无质量问题退还。第六条施工组织与管理6.1施工组织机构：承包方设立项目经理部，负责施工组织与管理。6.2施工计划：承包方应根据合同工期编制详细的施工进度计划，并报送施工方审核。6.3质量管理：承包方应严格按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量。6.4安全生产：承包方应严格执行安全生产法规，确保施工安全。6.5环境保护：承包方应遵守国家环境保护法规，采取有效措施保护环境。第七条施工材料及设备7.1材料及设备采购：承包方负责材料及设备的采购，确保其质量、规格符合合同要求。7.2材料及设备质量：承包方应提供材料及设备的质量证明文件，施工方有权对材料及设备进行抽样检验。7.3材料及设备验收：承包方应按照合同要求进行材料及设备的验收，施工方有权参与验收。7.4材料及设备保管：承包方应妥善保管材料及设备，确保其安全、完好。第八条施工进度与质量要求8.1施工进度8.1.1承包方应严格按照施工计划执行，确保按期完成施工任务。8.1.2施工进度计划应包括各分部分项工程的施工时间节点，并经施工方审核批准。8.1.3施工方有权要求承包方对施工进度进行定期汇报，并接受施工方的监督检查。8.2施工质量要求8.2.1承包方应严格按照国家质量标准和设计要求施工，确保工程质量达到合格标准。8.2.2施工过程中，承包方应进行自检，并做好记录。8.2.3施工方有权对施工质量进行不定期抽查，承包方应积极配合。第九条工程验收9.1验收标准9.1.1工程验收应按照国家相关质量验收规范和设计文件进行。9.1.2验收标准包括工程实体质量、观感质量、使用功能等。9.2验收程序9.2.1工程完工后，承包方应向施工方提出验收申请。9.2.2施工方应在收到验收申请后日内组织验收。9.3验收时间9.3.1验收应在工程完工后日内进行。9.3.2如特殊情况需延期验收，承包方应提前向施工方提出申请。9.4验收结果9.4.1验收结果分为合格、不合格两种。9.4.2验收合格后，施工方应在验收报告上签字确认。9.4.3验收不合格的工程，承包方应在施工方提出整改要求后日内完成整改。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后日内提出书面争议报告。10.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1承包方未按合同约定完成工程进度；11.1.2承包方施工质量不合格；11.1.3承包方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任11.2.1承包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金按合同价款的%计算。第十二条合同解除与终止12.1合同解除情形12.1.1双方协商一致解除合同；12.1.2因不可抗力导致合同无法履行；12.1.3一方严重违约，另一方解除合同。12.2合同终止程序12.2.1双方应在合同解除或终止前日内书面通知对方。12.2.2合同解除或终止后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。第十三条合同变更与补充13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致；13.1.2因政策调整、设计变更等原因需要变更合同内容。13.2合同变更程序13.2.1双方应签订书面变更协议；13.2.2变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。第十四条合同生效及终止14.1合同生效时间14.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工期届满；14.2.2合同解除或终止；14.2.3双方协商一致终止合同。14.3合同终止后事宜14.3.1合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程、材料、设备等事宜；14.3.2合同终止后，双方应相互退还已支付款项，并结算剩余款项。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同需要介入的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、材料供应商、设备供应商、咨询机构等。1.2第三方的介入应当符合法律法规和本合同的规定，且在甲乙双方协商一致的基础上进行。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行本合同过程中产生的责任，应当由第三方自行承担，除非其行为超出其合理业务范围或违反了相关法律法规。2.2甲乙双方应在本合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于：2.2.1第三方因自身原因导致的工程延误；2.2.2第三方提供的材料、设备存在质量问题；2.2.3第三方在施工过程中造成的人身伤害或财产损失。第三条第三方介入的流程及程序3.1第三方介入前，甲乙双方应书面通知对方，并明确第三方的介入目的、职责、权限和期限。3.2.1第三方应按照本合同和甲乙双方的要求，独立开展相关工作；3.2.2第三方的工作成果应经甲乙双方认可；3.2.3第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1第三方在履行本合同过程中，应与甲乙双方、施工方等相关方明确责任划分，包括但不限于：4.1.1第三方应与施工方签订服务合同，明确双方的权利义务；4.1.2第三方应确保其提供的服务不侵犯甲乙双方的合法权益；4.1.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范。第五条第三方介入的费用承担5.1第三方介入的费用，包括但不限于服务费、咨询费、检测费等，应由第三方自行承担。5.2如第三方介入的费用需由甲乙双方共同承担，应在合同中明确分摊比例和支付方式。第六条第三方介入的合同变更6.1第三方介入导致本合同内容需要变更的，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2变更协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入完成后，甲乙双方应书面通知第三方终止介入。第九条第三方介入的其他条款9.2第三方介入期间，如发生紧急情况，甲乙双方应及时采取措施，保障工程质量和施工安全。9.3本合同中未明确的