2025年度期房购房绿色建筑认证合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度期房购房绿色建筑认证合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.出卖方信息1.2.买受方信息2.房屋基本情况2.1.房屋位置2.2.房屋面积2.3.房屋户型2.4.房屋配套设施3.绿色建筑认证标准3.1.认证等级3.2.认证标准要求3.3.认证流程4.合同价格及支付方式4.1.房屋总价4.2.付款方式4.3.付款时间节点5.房屋交付及验收5.1.交付时间5.2.验收标准5.3.验收流程6.质保及维修6.1.质保期限6.2.维修责任6.3.维修费用7.违约责任7.1.出卖方违约责任7.2.买受方违约责任8.争议解决8.1.争议解决方式8.2.争议解决机构9.合同解除9.1.合同解除条件9.2.合同解除程序10.合同生效及终止10.1.合同生效条件10.2.合同终止条件11.合同附件11.1.房屋平面图11.2.绿色建筑认证报告11.3.其他相关文件12.合同签署12.1.签署时间12.2.签署地点12.3.签署人员13.合同变更13.1.变更条件13.2.变更程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.出卖方信息出卖方名称：房地产开发法定代表人：住所地：省市区路号联系电话：01.2.买受方信息买受方名称：身份证号码：05678住所地：省市区路号联系电话：09876543212.房屋基本情况2.1.房屋位置房屋位于省市区路号，具体为栋单元室。2.2.房屋面积房屋建筑面积为100平方米，套内面积为80平方米。2.3.房屋户型房屋为三室两厅一厨一卫的户型设计。2.4.房屋配套设施房屋配备中央空调、地暖、新风系统、太阳能热水器等绿色环保配套设施。3.绿色建筑认证标准3.1.认证等级房屋需达到绿色建筑二星级认证标准。3.2.认证标准要求3.3.认证流程认证流程如下：设计阶段、施工阶段、竣工阶段、验收阶段。4.合同价格及支付方式4.1.房屋总价房屋总价为人民币100万元整。4.2.付款方式付款方式为分期付款，具体为：（1）签订合同时支付定金人民币10万元；（2）房屋交付前支付首付款人民币50万元；（3）房屋交付后一年内支付尾款人民币40万元。4.3.付款时间节点（1）定金支付时间为签订合同时；（2）首付款支付时间为房屋交付前；（3）尾款支付时间为房屋交付后一年内。5.房屋交付及验收5.1.交付时间房屋交付时间为2026年6月30日。5.2.验收标准房屋验收标准为《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关法律法规。5.3.验收流程验收流程如下：（1）买受方在房屋交付前提出验收要求；（2）出卖方在房屋交付时组织验收；（3）验收合格后，买受方签署验收合格证明。6.质保及维修6.1.质保期限房屋质保期限为自房屋交付之日起五年。6.2.维修责任在质保期内，因房屋质量问题导致的维修责任由出卖方承担。6.3.维修费用维修费用包括维修材料费、人工费等，由出卖方承担。7.违约责任7.1.出卖方违约责任（1）出卖方未按约定时间交付房屋，每逾期一天，应向买受方支付房屋总价款的0.1%作为违约金；（2）出卖方未按约定质量交付房屋，买受方有权要求出卖方进行整改，直至符合约定质量标准；（3）出卖方违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。7.2.买受方违约责任（1）买受方未按约定支付房款，每逾期一天，应向出卖方支付房款总额的0.1%作为违约金；（2）买受方违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。8.争议解决8.1.争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2.争议解决机构如双方协商不成，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.合同解除9.1.合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；（3）一方违反合同约定，给对方造成重大损失；（4）双方协商一致解除合同。9.2.合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）对方收到解除通知后，应在15日内给予书面回复；（3）双方应在解除合同后30日内办理相关手续。10.合同生效及终止10.1.合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2.合同终止条件（1）房屋交付并验收合格；（2）买受方支付全部房款；（3）合同约定的其他终止条件成就。11.合同附件11.1.房屋平面图11.2.绿色建筑认证报告11.3.其他相关文件合同附件作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。12.合同签署12.1.签署时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2.签署地点合同签署地为省市区路号。12.3.签署人员出卖方代表：买受方代表：13.合同变更13.1.变更条件本合同在履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可进行变更。13.2.变更程序（1）一方提出变更要求，另一方应在收到要求后15日内给予书面回复；（2）双方达成一致后，签署变更协议，作为本合同的补充部分。14.其他约定事项14.1.通知送达本合同项下的通知、文件等，均应以书面形式发送至对方指定的地址，自发送之日起视为送达。14.2.合同语言本合同以中文书写，具有同等法律效力。14.3.合同份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方外的，为履行本合同提供咨询、服务、担保或其他辅助服务的独立法人、非法人组织或个人。15.2.第三方介入的情形（1）合同履行过程中，需要第三方提供专业意见或技术支持；（2）合同履行过程中，需要第三方进行担保或保证；（3）合同履行过程中，需要第三方提供中介服务。15.3.第三方责任15.3.1.第三方责任限额第三方在本合同项下的责任，以甲乙双方约定的责任限额为限。责任限额应根据第三方提供的服务内容、风险程度等因素合理确定。15.3.2.第三方责任承担第三方在履行合同过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应当承担相应的赔偿责任。若第三方责任超出责任限额，超出部分由甲乙双方按合同约定分担。15.4.第三方权利15.4.1.第三方权利保障甲乙双方应保障第三方在履行合同过程中的合法权益，不得无故阻止或干扰第三方履行职责。15.4.2.第三方费用承担第三方在履行合同过程中产生的合理费用，由甲乙双方按合同约定承担。15.5.第三方与其他各方的划分说明15.5.1.第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为合作关系，甲方应向第三方支付合理的费用，并确保第三方在履行合同过程中不受不公平待遇。15.5.2.第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为合作关系，乙方应向第三方支付合理的费用，并确保第三方在履行合同过程中不受不公平待遇。15.5.3.第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方均为合同履行过程中的协助方，甲乙双方应相互配合，共同保障合同履行。16.第三方变更16.1.第三方变更条件在合同履行过程中，如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并签署变更协议。16.2.第三方变更程序（1）甲方或乙方提出更换第三方的请求，另一方应在收到请求后15日内给予书面回复；（2）双方达成一致后，签署变更协议，作为本合同的补充部分。17.第三方退出17.1.第三方退出条件在合同履行过程中，如第三方因自身原因或合同约定的其他原因需要退出，应提前30日通知甲乙双方。17.2.第三方退出程序（1）第三方向甲乙双方发出退出通知；（2）甲乙双方在收到退出通知后，应在15日内签署退出协议；（3）第三方退出后，甲乙双方应继续履行合同，直至合同目的实现。18.第三方保密18.1.保密义务第三方在履行合同过程中，对甲乙双方提供的信息负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。18.2.保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。19.第三方纠纷解决19.1.纠纷解决方式第三方与甲乙双方在履行合同过程中发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2.纠纷解决机构如第三方与甲乙双方协商不成，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋平面图详细要求：提供房屋的详细平面图，包括各功能区域的划分、尺寸、门窗位置等。说明：平面图应清晰、准确，作为房屋交付及验收的依据。2.绿色建筑认证报告详细要求：提供房屋绿色建筑认证报告，包括认证等级、认证日期、认证机构等信息。说明：认证报告应真实、有效，作为房屋绿色建筑认证的证明。3.合同附件详细要求：包括但不限于付款计划、维修保养手册、物业使用说明书等。说明：合同附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。4.付款凭证详细要求：提供付款凭证，包括银行转账记录、支票等。说明：付款凭证作为买受方支付房款的证明。5.验收合格证明详细要求：提供房屋验收合格证明，包括验收日期、验收人员等信息。说明：验收合格证明作为房屋交付及验收的依据。6.维修保养记录详细要求：提供房屋维修保养记录，包括维修日期、维修内容、维修人员等信息。说明：维修保养记录作为房屋维修保养的证明。7.第三方服务协议详细要求：提供第三方服务协议，包括服务内容、服务期限、服务费用等。说明：第三方服务协议作为第三方提供服务的依据。8.争议解决协议详细要求：提供争议解决协议，包括争议解决方式、争议解决机构等信息。说明：争议解决协议作为解决合同履行过程中争议的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.出卖方违约行为及责任认定违约行为：未按约定时间交付房屋责任认定：每逾期一天，向买受方支付房屋总价款的0.1%作为违约金。违约行为：未按约定质量交付房屋责任认定：买受方有权要求出卖方进行整改，直至符合约定质量标准。违约行为：违反合同其他约定责任认定：承担相应的违约责任。2.买受方违约行为及责任认定违约行为：未按约定支付房款责任认定：每逾期一天，向出卖方支付房款总额的0.1%作为违约金。违约行为：违反合同其他约定责任认定：承担相应的违约责任。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按约定履行服务责任认定：第三方承担相应的违约责任，赔偿因违约造成的损失。违约行为：泄露保密信息责任认定：第三方承担相应的违约责任，赔偿因泄露造成的损失。示例说明：出卖方未按约定时间交付房屋，买受方有权要求支付违约金。如房屋总价款为100万元，逾期一天，出卖方应支付100万元×0.1%＝1000元的违约金。第三方未按约定提供咨询服务，导致买受方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿买受方因第三方违约造成的损失。全文完。2025年度期房购房绿色建筑认证合同1甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、认证材料描述1.材料名称与规格材料1：名称为绿色建筑认证，规格为______（详细说明如认证等级、认证范围等）。材料2（如有）：名称为______，规格为______。材料应符合国家相关绿色建筑标准以及甲方特定的认证要求。2.材料质量要求乙方提供的认证材料应具备官方认证证明文件，如认证证书、认证报告等。材料的质量应满足绿色建筑认证的要求，包括但不限于环保性能、节能效果、可持续性等方面的要求。乙方保证所提供认证材料在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因认证材料质量问题导致的认证失败或不符合要求。二、认证数量与价格1.认证数量甲方预计申请的认证数量如下：材料1：数量为______（单位）。材料2（如有）：数量为______（单位）。实际申请数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在购房合同签订前______天（具体时长）发出。2.认证单价与总价材料1的单价为______元/（单位），材料2（如有）的单价为______元/（单位）。本合同认证总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际申请数量和相应单价结算为准。三、认证时间与地点1.认证时间乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）完成绿色建筑认证的申请和审核。对于后续认证（如有）的申请，乙方应根据甲方购房进度需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内完成认证。2.认证地点乙方将认证材料提交至甲方指定的认证机构或甲方另行书面指定的地点。四、包装与运输1.包装要求乙方负责对认证材料进行妥善包装，确保材料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明材料名称、规格、数量、生产厂家等信息。2.运输责任乙方承担认证材料运输至认证地点的费用和风险。在运输过程中如发生材料损坏、丢失等情况，乙方应及时补充相同规格和质量的材料，并承担因此给甲方造成的损失。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提供的绿色建筑认证进行审核和确认，如发现认证不符合要求，有权拒绝认证或要求乙方重新申请。有权根据购房实际情况调整认证申请的数量，但应按照本合同约定的程序通知乙方。义务：在合同规定的时间内接收符合要求的认证，并按照合同约定支付认证费用。为乙方申请认证提供必要的资料和协助，如提供工程信息等。2.乙方权利与义务权利：在按照合同要求提供认证材料后，有权要求甲方按照约定支付认证费用。如因甲方原因导致认证延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照合同约定的时间、地点、数量和质量提供认证材料。对甲方提供的与认证相关的工程信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。六、检验与验收1.检验方式乙方在提交认证材料前应对材料进行自检，确保材料符合合同要求。甲方在收到认证材料后的______个工作日内（具体时长）进行验收，可以采用抽检或全检的方式。2.验收标准验收标准以本合同约定的认证名称、规格、质量要求以及国家相关标准为准。如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如重新申请认证等。七、付款方式与期限1.预付款合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据购房进度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的认证后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有认证且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付认证费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故拒绝认证，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于认证费用、材料保管费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、地点、数量或质量提供认证材料，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的认证材料不符合合同要求，应负责免费重新申请符合要求的认证，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因认证质量问题给甲方购房造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于认证费用、工程设计方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______2025年度期房购房绿色建筑认证合同2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同期限1.6合同目的第二章项目基本信息2.1项目名称2.2项目地址2.3项目开发商2.4项目总建筑面积2.5项目绿化率2.6项目绿色建筑等级第三章购房绿色建筑认证要求3.1认证标准3.2认证机构3.3认证费用3.4认证流程3.5认证期限第四章购房绿色建筑认证费用4.1认证费用总额4.2认证费用支付方式4.3认证费用支付时间4.4逾期支付违约责任第五章购房绿色建筑认证资料提供5.1资料清单5.2资料提交时间5.3资料审核标准5.4资料修改与补充第六章购房绿色建筑认证结果6.1认证结果公示6.2认证证书发放6.3认证证书使用第七章违约责任7.1开发商违约责任7.2买家违约责任7.3第三方违约责任第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九章合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果第十章合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后果第十一章合同附件11.1附件一：绿色建筑认证标准11.2附件二：购房绿色建筑认证费用明细11.3附件三：购房绿色建筑认证资料清单第十二章合同生效及修改12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同修改效力第十三章其他13.1法律适用13.2通知方式13.3合同份数13.4合同附件第十四章合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人员14.4签署单位合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：2025年度期房购房绿色建筑认证合同1.2合同双方：甲方（购房方）：[购房方全名]乙方（开发商）：[开发商全名]1.3合同签订日期：[签订日期]1.4合同签订地点：[签订地点]1.5合同期限：自[起始日期]至[终止日期]1.6合同目的：甲方购买乙方开发的期房项目，并申请绿色建筑认证。第二章项目基本信息2.1项目名称：[项目名称]2.2项目地址：[项目地址]2.3项目开发商：[开发商全名]2.4项目总建筑面积：[总建筑面积]2.5项目绿化率：[绿化率]2.6项目绿色建筑等级：[绿色建筑等级]第三章购房绿色建筑认证要求3.1认证标准：按照《绿色建筑评价标准》（GB/T503782014）执行。3.2认证机构：[认证机构名称]3.3认证费用：[认证费用总额]3.4认证流程：3.4.1甲方提交申请及相关资料；3.4.2认证机构进行现场审查；3.4.3认证机构出具认证报告；3.4.4甲方领取认证证书。3.5认证期限：自合同签订之日起不超过[认证期限]。第四章购房绿色建筑认证费用4.1认证费用总额：[认证费用总额]4.2认证费用支付方式：[支付方式，如银行转账、现金等]4.3认证费用支付时间：[支付时间，如合同签订后3日内]4.4逾期支付违约责任：逾期支付认证费用，甲方应向乙方支付每日[违约金比例]的违约金。第五章购房绿色建筑认证资料提供5.1资料清单：5.1.1甲方身份证明文件；5.1.2购房合同；5.1.3项目设计文件；5.1.4项目施工图；5.1.5项目验收报告；5.1.6其他相关文件。5.2资料提交时间：[提交时间，如合同签订后[天数]内]5.3资料审核标准：[审核标准，如真实性、完整性等]5.4资料修改与补充：甲方应确保提交的资料真实、完整，如需修改或补充，应在[时间]内完成。第六章购房绿色建筑认证结果6.1认证结果公示：认证结果将在[公示平台]上公示。6.2认证证书发放：认证机构将认证证书直接交付给甲方。6.3认证证书使用：甲方可凭认证证书在相关领域享受政策优惠。第七章违约责任7.1开发商违约责任：7.1.1如开发商未按时提供符合认证要求的绿色建筑项目，应向甲方支付每日[违约金比例]的违约金；7.1.2如开发商未按时提交认证资料，应承担相应的责任。7.2买家违约责任：7.2.1如甲方未按时支付认证费用，应向乙方支付每日[违约金比例]的违约金；7.2.2如甲方未按时提交认证资料，应承担相应的责任。7.3第三方违约责任：如因第三方原因导致认证无法进行，双方应协商解决，并可根据实际情况调整违约责任。第八章争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均有权向[争议解决机构]申请仲裁。8.2争议解决机构：[仲裁机构名称]8.3争议解决程序：按照[仲裁机构]的仲裁规则进行。第九章合同解除9.1合同解除条件：9.1.1任何一方违约，另一方有权解除合同；9.1.2因不可抗力导致合同无法履行；9.1.3双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并办理相关手续。9.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照约定履行已发生的义务，并就未发生的义务协商解决。第十章合同终止10.1合同终止条件：10.1.1合同期限届满；10.1.2合同解除；10.1.3双方协商一致终止合同。10.2合同终止程序：合同终止后，双方应办理相关手续，并相互确认。10.3合同终止后果：合同终止后，双方不再承担合同约定的义务。第十一章合同附件11.1附件一：绿色建筑评价标准11.2附件二：购房绿色建筑认证费用明细11.3附件三：购房绿色建筑认证资料清单第十二章合同生效及修改12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改程序：对本合同的任何修改，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章。12.3合同修改效力：经双方签字盖章的合同修改具有同等法律效力。第十三章其他13.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.2.1邮寄；13.2.2传真；13.2.3电子邮件；13.2.4当面交付。13.3合同份数：本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。13.4合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。第十四章合同签署14.1签署日期：[签署日期]14.2签署地点：[签署地点]14.3签署人员：甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________14.4签署单位：甲方单位（盖章）：____________________乙方单位（盖章）：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款说明：本条款旨在明确甲方在合同履行过程中的主导地位，包括但不限于项目选择、认证申请、费用支付等。条款内容：甲方对本合同项下的绿色建筑认证项目具有最终决定权，包括但不限于项目选择、认证申请、费用支付等。1.2甲方信息保密条款说明：本条款要求乙方在合同履行过程中对甲方提供的信息进行保密，防止信息泄露。条款内容：乙方应严格保密甲方提供的相关信息，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。1.3甲方权益保障条款说明：本条款旨在保障甲方在合同履行过程中的合法权益，包括但不限于认证结果、证书使用等。条款内容：乙方应确保甲方获得的绿色建筑认证结果真实有效，甲方有权在相关领域使用认证证书。1.4甲方变更权条款说明：本条款赋予甲方在合同履行过程中对项目或认证内容的变更权。条款内容：甲方有权在合同履行过程中，根据实际情况对项目或认证内容进行合理变更，乙方应予以配合。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款说明：本条款旨在明确乙方在合同履行过程中的主导地位，包括但不限于项目设计、施工、认证申请等。条款内容：乙方对本合同项下的绿色建筑认证项目具有最终决定权，包括但不限于项目设计、施工、认证申请等。2.2乙方责任承担条款说明：本条款要求乙方在合同履行过程中对项目质量、认证结果承担责任。条款内容：乙方应确保项目设计、施工符合绿色建筑标准，并对认证结果承担相应责任。2.3乙方信息提供条款说明：本条款要求乙方在合同履行过程中向甲方提供必要的信息，确保甲方了解项目进展。条款内容：乙方应定期向甲方提供项目进展报告，包括但不限于设计变更、施工进度、认证申请进展等。2.4乙方配合权条款说明：本条款赋予甲方在合同履行过程中对乙方工作的监督和配合权。条款内容：甲方有权对乙方的工作进行监督，并提出合理建议。乙方应积极配合甲方的工作要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介服务条款说明：本条款旨在明确第三方中介在合同履行过程中的服务内容和责任。条款内容：第三方中介负责提供绿色建筑认证服务，包括但不限于认证申请、资料审核、现场审查等。3.2中介费用条款说明：本条款规定第三方中介的服务费用及其支付方式。条款内容：第三方中介的服务费用为[金额]，支付方式为[支付方式，如一次性支付、分期支付等]。3.3中介责任条款说明：本条款要求第三方中介在合同履行过程中对服务质量承担责任。条款内容：第三方中介应确保认证服务的质量，如因中介原因导致认证结果不真实，中介应承担相应责任。3.4中介保密条款说明：本条款要求第三方中介对合同履行过程中获取的信息进行保密。条款内容：第三方中介应严格保密合同履行过程中获取的甲方和乙方的信息，未经授权不得向任何第三方泄露。3.5中介变更权条款说明：本条款赋予甲方和乙方在合同履行过程中对第三方中介的变更权。条款内容：甲方和乙方有权在合同履行过程中，根据实际情况对第三方中介进行更换，中介应予以配合。附件及其他补充说明一、附件列表：1.绿色建筑评价标准（GB/T503782014）2.购房绿色建筑认证费用明细3.购房绿色建筑认证资料清单4.甲方身份证明文件5.购房合同6.项目设计文件7.项目施工图8.项目验收报告9.第三方中介服务协议10.争议解决机构仲裁规则二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付认证费用，认定标准为逾期支付日期。未按时提交认证资料，认定标准为合同约定提交时间。无正当理由拒绝配合乙方或第三方中介的工作。2.乙方违约行为及认定：未按时提供符合认证要求的绿色建筑项目，认定标准为合同约定提供时间。未按时提交认证资料，认定标准为合同约定提交时间。未按时发放认证证书，认定标准为合同约定发放时间。3.第三方中介违约行为及认定：未按时完成认证服务，认定标准为合同约定完成时间。提供的认证结果不真实，认定标准为经调查确认。三、法律名词及解释：1.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.保密：指对信息进行保密，防止信息泄露给未经授权的第三方。4.违约金：指当事人一方违反合同约定，应向对方支付的一定数额的金钱。5.争议解决机构：指具有仲裁职能的机构，如中国国际经济贸易仲裁委员会。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方无法按时支付认证费用。解决办法：与甲方协商延期支付，或提供分期付款方案。2.问题：乙方未按时提供符合认证要求的绿色建筑项目。解决办法：与乙方协商，要求其按照合同约定时间提供符合要求的项目。3.问题：第三方中介服务质量不达标。解决办法：与第三方中介协商，要求其提高服务质量，或更换中介。五、所有应用场景：1.甲方为购房方，乙方为开发商，双方签订购房绿色建筑认证合同。2.甲方为购房方，乙方为开发商，第三方中介提供绿色建筑认证服务。3.甲方为购房方，乙方为开发商，双方或第三方中介涉及绿色建筑认证争议。全文完。2025年度期房购房绿色建筑认证合同3甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、认证要求1.认证类型本合同项下，乙方应协助甲方进行2025年度期房购房绿色建筑认证。2.认证标准乙方应按照中国绿色建筑评价标准及相关规定，协助甲方完成绿色建筑认证。二、认证流程1.资料准备甲方应在乙方指导下准备相关认证所需资料，包括但不限于建筑图纸、设计说明、施工记录等。2.认证申请乙方应协助甲方向相关认证机构提交认证申请，并负责跟进认证进度。三、认证费用1.费用构成本合同项下认证费用包括但不限于认证申请费、专家评审费、认证证书费等。2.费用支付甲方应在合同签订后支付认证费用总额的50%作为预付款，剩余费用在认证证书发放后支付。四、交货时间与地点1.交货时间乙方应在合同签订后的______个工作日内完成绿色建筑认证工作。2.交货地点乙方将认证证书交付至甲方指定地点或通过邮寄方式送达甲方。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提供的认证服务进行评估和审核，如发现服务不符合要求，有权要求乙方改正或终止服务。有权根据认证标准和工程实际情况调整认证需求，但应按照本合同约定的程序通知乙方。义务：在合同规定的时间内接受乙方提供的认证服务，并按照合同约定支付服务费用。为乙方提供必要的资料和协助，如提供工程图纸、设计说明等。2.乙方权利与义务权利：在按照合同要求提供认证服务后，有权要求甲方按照约定支付服务费用。如因甲方原因导致认证服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照合同约定的时间、标准和流程提供认证服务。对甲方提供的与认证相关的工程信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。六、检验与验收1.检验方式乙方在提供认证服务前应对相关材料和服务进行自检，确保符合合同要求。