2025银行工程施工合同

合同编号：合同各方：名称：地址：法定代表人：联系电话：名称：地址：法定代表人：联系电话：双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同完成本项目。第一条工程概况1.1本项目位于，主要包括等工程内容。1.2工程规模：。1.3工程质量标准：。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2合同价款支付方式：。第三条合同履行3.1承包方应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量标准、施工周期等要求，完成本工程的施工。3.2承包方应按照约定的时间节点完成工程进度，如有延期，应承担相应的违约责任。3.3委托方应按照约定的付款时间节点支付合同价款，如有逾期支付，应承担相应的违约责任。第四条合同的变更和解除4.1合同的变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。4.2合同的解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，致使合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。5.2违约金的计算方式：。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款结清之日终止。甲方（委托方）：乙方（承包方）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规。解决办法：在合同中明确双方应遵守的法律法规，并在合同履行过程中，确保双方的行为符合法律法规的要求。2.合同价款的支付和收取应符合国家相关财务规定。解决办法：在合同中明确价款支付和收取的方式、时间等，确保符合国家相关财务规定。3.工程质量应符合国家标准和行业规范。解决办法：在合同中明确工程质量标准，并按照国家、行业标准进行施工和验收。4.保护环境和安全生产。解决办法：在合同中明确双方应遵守的环境保护和安全生产的相关规定，并采取相应的措施确保施工过程中的环境和安全生产。5.保密条款。解决办法：在合同中设定保密条款，明确双方应保守的秘密内容、保密期限等，违反保密条款的一方应承担违约责任。6.争议解决。解决办法：在合同中约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。法律名词及名词解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违反合同约定，应向守约方支付的违约赔偿金。3.法定代表人：指依法代表法人或其他组织的自然人。4.授权代表：指被法定代表人授权代表其行使合同权利和义务的自然人。5.工程验收：指工程项目完成后，由委托方、承包方和相关单位进行的质量、安全、功能等方面的检查、评定和认可。6.合同履行：指合同双方按照合同约定，完成各自权利和义务的过程。7.法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、地方性法规、部门规章等。8.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。9.诉讼：指合同双方将合同争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。应用场合：1.适用于银行工程的施工合同，包括但不限于网点建设、改造、装修等工程。2.可用于其他类型建筑工程的施工合同，根据实际情况调整相关条款。补充条款：1.工程变更：如工程内容、规模、质量标准等发生变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款等。2.延期条款：如因特殊情况导致工程延期，双方应签订书面延期协议，明确延期期限、违约责任等。3.保险条款：双方应根据工程特点和法律法规要求，办理相应的保险手续，并互相提供保险凭证。4.知识产权保护：双方应尊重和保护彼此的知识产权，未经对方许可，不得使用对方的商标、专利等技术成果。5.税务条款：双方应遵守国家税务法规，依法纳税，并互相提供税务登记证等证明材料。附件列表：1.工程图纸和技术资料2.工程量清单3.