2025年度涵洞工程劳务分包合同工期延误赔偿协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度涵洞工程劳务分包合同工期延误赔偿协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度涵洞工程劳务分包合同工期延误赔偿协议甲方（承包方）：_______乙方（劳务分包方）：_______鉴于甲方为完成_______（工程名称）涵洞工程的施工，根据国家有关法律法规和施工合同的规定，甲方将部分工程劳务分包给乙方。为确保工程按时完成，双方就工期延误的赔偿事宜达成如下协议：一、工期延误的定义1.工期延误是指乙方未能按照施工合同约定的工期完成工程量。2.工期延误的起算时间为施工合同约定的工期开始日期。二、工期延误赔偿原则1.乙方应严格按照施工合同约定的工期完成工程量。2.如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付相应的工期延误赔偿金。三、工期延误赔偿金的计算方式1.工期延误赔偿金的计算基数为合同总价款的_______%（比例）。2.工期延误赔偿金按每日计算，每日赔偿金额为合同总价款的_______‰（千分比）。3.工期延误赔偿金的计算公式为：赔偿金=延误天数×每日赔偿金额。四、工期延误赔偿金的支付1.乙方应在工期延误后_______（天数）内，向甲方支付工期延误赔偿金。2.甲方有权在支付工程款时直接扣除工期延误赔偿金。五、工期延误原因认定1.因不可抗力因素导致工期延误的，经双方确认后，可不计算工期延误赔偿金。a.乙方未按照施工合同约定的时间提交施工图纸；b.乙方未按照施工合同约定的技术规范进行施工；c.乙方未按照施工合同约定的时间进行施工材料的采购；d.乙方未按照施工合同约定的时间进行施工设备的租赁；e.乙方未按照施工合同约定的时间完成施工人员的调配。六、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他1.本协议作为施工合同不可分割的一部分，与施工合同具有同等法律效力。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义1.本协议中的“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何单位或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、中介方等。2.第三方介入是指因合同履行需要，由甲方或乙方邀请或委托的第三方对合同履行情况进行监督、检测、咨询、调解等。二、第三方介入的条件1.第三方介入应在合同履行过程中，由甲方或乙方提出申请，并经对方同意后方可进行。a.第三方的基本信息，包括名称、法定代表人、住所等；b.第三方的资质证明文件；c.第三方介入的具体事项及目的；d.第三方介入的期限及费用。三、第三方的责任与权利1.第三方的责任：a.第三方应遵守国家有关法律法规和本协议的约定，独立、客观、公正地履行职责；b.第三方应对其提供的意见、建议或结论承担责任；c.第三方不得泄露合同履行过程中的商业秘密；d.第三方在介入过程中，如因自身原因造成损失，应由其自行承担。2.第三方的权利：a.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助；b.第三方有权要求甲方和乙方对其提供的意见、建议或结论进行回复；c.第三方有权根据合同履行情况，提出合理的改进建议。四、第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲方和乙方按照实际情况协商确定，并在协议中明确。2.第三方介入的费用应在协议签订后_______（天数）内支付。五、第三方介入的期限1.第三方介入的期限由甲方和乙方在协议中约定，并不得超过合同约定的工期。2.第三方介入的期限届满，第三方应向甲方和乙方提交书面报告。六、第三方与其他各方的划分1.第三方介入后，其职责范围仅限于协议约定的内容，不得超越其职责范围。2.第三方与甲方、乙方之间的责任划分如下：a.第三方对甲方、乙方之间的合同履行情况负责；b.甲方、乙方对第三方提供的意见、建议或结论负责；c.第三方对自身提供的意见、建议或结论负责。七、第三方责任限额1.第三方因自身原因造成的损失，其责任限额为_______（金额）。2.如第三方因自身原因造成甲方、乙方的损失超过责任限额，超出部分由第三方自行承担。八、第三方介入的变更1.如甲方、乙方认为有必要变更第三方介入的内容、期限或费用，应书面通知第三方，并经第三方同意后方可变更。2.变更后的协议内容作为本协议的补充部分，与原协议具有同等法律效力。九、第三方介入的终止1.第三方介入的终止条件如下：a.合同履行完毕；b.第三方完成协议约定的任务；c.甲方或乙方提前终止第三方介入。2.第三方介入终止后，第三方应向甲方和乙方提交书面报告。十、争议解决1.第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。十一、其他1.本协议中关于第三方介入的条款，与原合同条款不一致的，以本协议为准。2.本协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工合同：详细列明甲乙双方签订的施工合同的主要内容，包括工程名称、地点、规模、工期、质量标准、合同价款、违约责任等。2.劳务分包合同：详细列明甲乙双方签订的劳务分包合同的主要内容，包括分包工程范围、劳务人员配置、工作内容、工期、质量标准、付款方式、违约责任等。3.工期延误赔偿协议：本协议的正式文本，包括协议的全部条款。4.第三方资质证明文件：第三方介入时，其资质证明文件的复印件。5.第三方介入申请表：甲方或乙方提出第三方介入的书面申请。6.第三方介入费用清单：详细列出第三方介入的各项费用及支付方式。7.第三方介入期限及任务清单：明确第三方介入的期限及具体任务。8.第三方介入报告：第三方介入完成后提交的书面报告。9.变更协议：如发生第三方介入内容、期限或费用的变更，应签署的变更协议。10.争议解决文件：任何争议解决过程中产生的文件，包括调解书、判决书等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：乙方未能在合同约定的工期内完成工程量。责任认定：乙方应按照合同约定的每日赔偿金额支付工期延误赔偿金。2.质量不符合标准：乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准。责任认定：乙方应修复不合格部分，并承担由此产生的费用。3.未按约定提供劳务人员：乙方未按照合同约定提供足够的劳务人员。责任认定：乙方应立即提供足够的人员，并承担由此造成的工期延误。4.未按约定提供施工材料：乙方未按照合同约定提供合格的施工材料。责任认定：乙方应立即提供合格的施工材料，并承担由此造成的工期延误。5.泄露商业秘密：任何一方泄露合同履行过程中的商业秘密。责任认定：泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。6.第三方介入费用未按时支付：甲方或乙方未按时支付第三方介入费用。责任认定：违约方应按照合同约定支付滞纳金。示例说明：若乙方因自身原因导致工期延误3天，每日赔偿