2025上海市建设工程合同

合同编号：甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为实施某项建设工程，需要乙方提供相应的施工服务，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程总价：第二条合同工期本工程合同工期为个月，自双方签订合同之日起计算。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范、规程的要求。3.2工程验收合格标准：第四条合同价款及支付方式4.1双方同意，本工程总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。4.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的%作为预付款；（2）工程进度达到%时，甲方支付乙方工程总价款的%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的%；（4）剩余款项在工程保修期满后无质量问题的情况下，甲方一次性支付给乙方。第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为应付工程款的%。5.2乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为工程总价的%。第六条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的保修责任之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应严格按照合同条款执行，确保工程质量和进度。解决办法：如有法律法规变化，双方应及时沟通并按照新法律法规执行。2.双方应保证合同中所提供的资料和信息真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应责任。解决办法：双方应互相核实资料和信息，发现问题及时沟通更正。3.工程款项的支付和结算应严格按照合同约定的付款方式和时间执行，逾期支付应承担违约责任。解决办法：甲方应按时支付工程款，如有特殊情况需延迟支付，应提前与乙方沟通并达成一致。4.工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范、规程的要求，如有质量问题，应按照约定及时整改。解决办法：双方应共同参与工程验收，对验收不合格的部分，乙方应按照要求进行整改。5.双方应遵守合同中的保密条款，不得泄露对方的商业秘密和技术秘密。解决办法：双方签订保密协议，明确保密内容和范围，违反保密义务的，应承担违约责任。6.如有争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方可约定仲裁机构进行仲裁，或向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人完成工程的一方，负责支付工程款项并接收工程成果。2.承包方（乙方）：指承担完成工程的一方，负责按照合同约定进行施工并提供相应的服务。3.工程质量：指工程满足使用目的和技术规范要求的程度，包括安全性、可靠性、功能性、美观性等。4.合同工期：指合同约定的工程完成时间，自双方签订合同之日起计算。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金，用以补偿因违约造成的损失。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。7.保密义务：指双方在合同过程中对涉及商业秘密和技术秘密的信息予以保密，不得泄露给第三方。应用场合：1.适用于上海市范围内的各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、土木工程、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于甲方作为发包方，乙方作为承包方的情况，双方就建设工程的施工、交付和保修等事项达成一致。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应签订补充协议，明确变更内容和价款调整事项。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应按照合同约定及时协商解决，根据实际情况调整工程进度和价款支付。3.工程保修：乙方应对工程质量承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，具体保修范围和期限由双方约定。4.保险责任：乙方应按照合同约定办理工程保险，并将保险单副本提交甲方备案。如发生保险事故，乙方应负责处理并承担相应责任。5.环境保护：乙方应按照相关法律法规和合同约定，做好工程施工过程中的环境保护工作，防止环境污染和生态破坏。6.工程资料：乙方应妥善保管工程相关资料，工程结束后将竣工资料、验收资料等移交甲方。附件