2025年度新型建筑材料研发与应用建设工程施工合同

2025年度新型建筑材料研发与应用建设工程施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：一、合同当事人甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________二、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程类别：____________________5.工程合同价：____________________元6.工程质量要求：____________________7.工程工期：____________________三、工程进度与付款1.工程进度安排：（1）开工日期：____________________（2）竣工日期：____________________（3）各阶段工程进度及验收标准：阶段一：____________________验收标准：____________________阶段二：____________________验收标准：____________________阶段三：____________________验收标准：____________________2.付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的_____%作为预付款。（2）进度款：按照工程进度及验收标准，甲方支付合同总价款的_____%作为进度款。（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的_____%作为结算款。（4）质保金：合同签订后，甲方支付合同总价款的_____%作为质保金，质保期满后无质量问题退还。四、工程材料供应1.甲方负责供应的材料：（1）材料名称：____________________（2）规格型号：____________________（3）数量：____________________（4）质量要求：____________________2.乙方负责供应的材料：（1）材料名称：____________________（2）规格型号：____________________（3）数量：____________________（4）质量要求：____________________五、工程验收1.验收标准：按照国家有关标准和规范执行。2.验收程序：（1）甲方在乙方完成工程后，组织有关部门对工程进行验收。（2）验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认。（3）验收不合格的，乙方应在接到验收报告之日起______日内整改，整改合格后方可重新验收。六、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。（2）擅自变更工程内容的，应承担相应的经济损失。2.乙方违约责任：（1）未按合同约定完成工程的，应承担相应的经济损失。（2）工程质量不合格的，应承担相应的维修、返工费用。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____________________附件：1.工程设计图纸2.工程量清单3.其他有关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方（建设单位）和乙方（施工单位）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、检测机构、咨询顾问等。二、第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证工程的质量、进度和安全，提高工程管理水平，确保合同的有效履行。三、第三方责任限额1.第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致工程出现质量问题、安全事故或延误工期的，应承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方和乙方造成的损失。2.第三方的责任限额由双方在合同中约定，具体如下：（1）监理单位：因监理原因导致工程出现质量问题、安全事故或延误工期的，责任限额为合同总价的_____%。（2）设计单位：因设计原因导致工程出现质量问题、安全事故或延误工期的，责任限额为合同总价的_____%。（3）材料供应商：因材料质量问题导致工程出现安全事故或延误工期的，责任限额为合同总价的_____%。（4）检测机构：因检测报告错误导致工程出现质量问题、安全事故或延误工期的，责任限额为合同总价的_____%。（5）咨询顾问：因咨询建议错误导致工程出现质量问题、安全事故或延误工期的，责任限额为合同总价的_____%。四、第三方责权利划分1.监理单位：（1）权利：对工程质量、进度、安全进行监督检查，提出整改意见；对施工单位的施工方案、施工组织设计进行审核；对工程款支付进行监督。（2）义务：按照合同约定履行监理职责，确保工程质量和安全；对施工单位提出的问题给予及时答复；对工程质量、进度、安全情况进行记录和报告。2.设计单位：（1）权利：按照合同约定进行工程设计，对工程设计方案进行修改和优化；对施工单位的施工方案、施工组织设计进行审核。（2）义务：按照合同约定完成工程设计任务，确保工程设计质量；对施工单位的施工方案、施工组织设计提出合理化建议；对工程变更提出设计变更方案。3.材料供应商：（1）权利：按照合同约定供应材料，对材料质量负责；对施工单位的材料使用情况进行监督。（2）义务：按照合同约定供应材料，确保材料质量符合要求；对施工单位的材料使用情况进行指导；对材料质量问题及时处理。4.检测机构：（1）权利：按照合同约定进行工程检测，对检测结果负责。（2）义务：按照合同约定完成工程检测任务，确保检测质量；对检测结果进行记录和报告；对检测过程中发现的问题及时通知相关方。5.咨询顾问：（1）权利：按照合同约定提供咨询服务，对咨询建议负责。（2）义务：按照合同约定完成咨询服务任务，确保咨询质量；对咨询过程中发现的问题及时通知相关方。五、第三方介入程序1.甲方和乙方应在合同中明确第三方介入的事项、时间、方式和责任。2.甲方和乙方应与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利、义务和责任。3.第三方介入后，应按照合同约定履行其职责，并及时向甲方和乙方报告工作进展情况。六、第三方变更1.如需变更第三方，甲方和乙方应协商一致，并书面通知对方。2.第三方变更后，原第三方与甲方和乙方签订的协议自动失效，新第三方应与甲方和乙方重新签订协议。七、争议解决1.第三方介入过程中发生争议，应由甲方和乙方协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____________________附件：1.第三方合作协议2.第三方责任限额约定3.其他有关文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸详细要求：设计图纸应包含工程平面图、立面图、剖面图、结构图、设备布置图等，并符合国家相关设计规范和标准。说明：工程设计图纸是施工的重要依据，必须准确、完整。2.工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出各项工程量，包括分部分项工程量、材料用量、人工用量等，并符合国家相关工程量计算规范。说明：工程量清单是工程结算和付款的依据，必须准确无误。3.第三方合作协议详细要求：第三方合作协议应明确各方的权利、义务和责任，包括但不限于工作范围、工作内容、质量要求、费用支付、争议解决等。说明：第三方合作协议是明确第三方责任和权益的重要文件。4.第三方责任限额约定详细要求：第三方责任限额约定应明确各第三方在履行职责过程中可能发生的违约行为及其相应的责任限额。说明：第三方责任限额约定是保障合同履行的重要条款。5.工程进度计划详细要求：工程进度计划应详细列出各阶段的工程内容、起止时间、验收标准等。说明：工程进度计划是控制工程进度的重要工具。6.工程质量保证措施详细要求：工程质量保证措施应包括材料检验、施工工艺、质量检查、验收标准等内容。说明：工程质量保证措施是确保工程质量的重要手段。7.工程安全防护措施详细要求：工程安全防护措施应包括施工现场安全管理制度、安全防护设施、安全教育培训等内容。说明：工程安全防护措施是保障施工人员安全的重要措施。8.工程款支付计划详细要求：工程款支付计划应明确各阶段的工程款支付比例、支付时间、支付方式等。说明：工程款支付计划是保障工程顺利进行的资金保障。9.工程变更单详细要求：工程变更单应详细记录工程变更的原因、内容、影响、处理措施等。说明：工程变更单是处理工程变更的重要文件。10.工程验收报告详细要求：工程验收报告应详细记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程完工的重要证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。示例：甲方应在合同约定的时间内支付工程款，若逾期支付，则每日应向乙方支付合同总价款的_____%作为违约金。（2）擅自变更工程内容的，应承担相应的经济损失。示例：甲方如需变更工程内容，应提前与乙方协商一致，变更部分产生的额外费用由甲方承担。2.乙方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定完成工程的，应承担相应的经济损失。示例：乙方应在合同约定的时间内完成工程，若未能按时完成，则每日应向甲方支付合同总价款的_____%作为违约金。（2）工程质量不合格的，应承担相应的维修、返工费用。示例：若乙方施工的工程质量不合格，乙方应负责修复，修复费用由乙方承担。3.第三方违约行为及责任认定：（1）监理单位未履行监理职责，导致工程质量