2025年度综合交通枢纽施工合同范本

2025年度综合交通枢纽施工合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在____________________地区建设综合交通枢纽项目，乙方愿意接受甲方的委托，按照本合同约定进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________5.工程总投资：____________________二、合同工期1.合同工期：自____年____月____日至____年____月____日。2.乙方应按照甲方要求，在合同工期内完成工程。三、工程款支付1.乙方在工程开工前，向甲方提交工程款支付计划，经甲方审核同意后，按计划支付工程款。2.工程款支付方式：____________________3.甲方支付工程款的比例：____________________4.乙方在工程完工并经验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余工程款。四、工程质量1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。2.乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改。3.甲方有权对工程质量进行监督检查，发现质量问题，乙方应立即整改。五、安全生产1.乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.乙方应建立健全安全生产责任制，对施工过程中的安全事故进行及时处理。3.甲方有权对安全生产进行监督检查，发现安全隐患，乙方应立即整改。六、合同变更1.未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更本合同内容。2.合同变更应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。七、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。3.双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）签字（盖章）：____________________乙方（施工单位）签字（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲方和乙方之外的，为完成工程或提供相关服务的企业、机构或个人。a)工程监理单位；b)工程设计单位；c)工程造价咨询单位；d)施工设备租赁单位；e)材料供应商；f)其他为工程提供服务的单位或个人。二、第三方责任限额2.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成工程延误、质量不合格或安全事故的，应承担相应的法律责任。2.2第三方的责任限额由双方在合同中约定，具体如下：a)工程监理单位：对因监理失职导致工程质量问题，责任限额为合同总价的_____%；b)工程设计单位：对因设计错误导致工程质量问题，责任限额为合同总价的_____%；c)工程造价咨询单位：对因造价咨询错误导致工程款支付问题，责任限额为合同总价的_____%；d)施工设备租赁单位：对因设备故障导致工程延误，责任限额为合同总价的_____%；e)材料供应商：对因材料质量问题导致工程质量问题，责任限额为合同总价的_____%；f)其他第三方：根据实际情况协商确定责任限额。三、第三方责权利划分a)获得合同约定的报酬；b)在合同约定范围内，根据自身专业能力进行工作；c)对工程进度、质量、安全等方面提出合理建议；d)在合同约定的条件下，享有工程款的支付权利。a)按照合同约定，按时、按质、按量完成工作任务；b)对因自身原因造成的问题，承担相应的法律责任；c)遵守国家相关法律法规，不得从事违法活动；d)配合甲方、乙方和其他第三方的工作。四、第三方介入程序4.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致，并在合同中明确约定。4.2第三方介入前，甲方和乙方应与第三方签订相应的合作协议，明确各方的责权利。4.3第三方介入后，甲方、乙方和第三方应共同遵守本合同及相关法律法规。五、第三方变更与退出5.1第三方在合同履行期间，如需变更或退出，应提前____个工作日通知甲方和乙方。5.2甲方和乙方应在收到第三方变更或退出通知后____个工作日内，就变更或退出事宜达成一致意见。5.3第三方变更或退出后，甲方和乙方应根据实际情况，对合同进行相应的调整。六、争议解决6.1第三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他6.1本合同附件中包含第三方合作协议，双方应共同遵守。6.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。6.3本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）签字（盖章）：____________________乙方（施工单位）签字（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件：包括但不限于施工图纸、设计说明书、技术规范等，需符合国家相关标准和甲方要求。2.工程量清单：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价，作为工程款支付依据。3.施工组织设计：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。4.施工进度计划：明确工程各个阶段的施工时间节点，包括关键线路、主要工程量等。5.质量保证计划：包括质量管理体系、质量控制措施、质量检验标准等。6.安全生产措施：包括安全生产责任制、安全操作规程、安全事故应急预案等。7.材料设备清单：详细列出工程所需材料、设备的名称、规格、数量、产地、供应商等信息。8.工程款支付计划：明确工程款支付的时间节点、支付比例和支付方式。9.第三方合作协议：包括工程监理、设计、造价咨询、设备租赁、材料供应等第三方合作协议。10.争议解决协议：明确争议解决的方式和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a)乙方未按合同约定完成工程，导致工程延误；b)乙方施工过程中出现质量问题，未及时整改；c)乙方未按合同约定支付工程款；d)第三方在履行合同过程中出现违约行为；e)甲方未按合同约定支付工程款；f)任何一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：a)工程延误：乙方应承担因延误造成的损失，包括但不限于工期延误赔偿金、停工损失等；b)质量问题：乙方应承担因质量问题造成的损失，包括返工、修复费用等；c)工程款支付：甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金；d)第三方违约：第三方违约行为导致工程延误或质量问题，应承担相应责任；e)甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金；f)其他违约行为：根据违约行为的性质和影响，由双方协商确定责任。3.违约责任示例：a)乙方未按合同约定完成工程，导致工程延误10天，甲方有权要求乙方支付工期延误赔偿金，赔偿金额为合同总价的_____%；b)乙方