2025年度数据中心建设总包合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心建设总包合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：________________________乙方（承包单位）：________________________鉴于甲方需建设数据中心，乙方具备相应的资质和条件，双方经友好协商，就本数据中心建设总包项目达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：________________________2.项目地点：________________________3.项目规模：________________________4.项目总投资：人民币_____元整（大写：_______元整）5.项目建设周期：____年____月____日至____年____月____日二、合同内容1.乙方负责本数据中心的建设、安装、调试、验收等全过程工作。2.乙方按照甲方要求，提供符合国家及行业标准的设备、材料和服务。3.乙方在项目实施过程中，应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。4.乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度，确保项目按期投入使用。5.乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任，并承担由此产生的全部损失。6.甲方有权对工程进度、质量进行检查，乙方应予以配合。7.乙方应按照国家及地方政策规定，办理相关工程手续，并承担相应费用。8.乙方在项目实施过程中，应遵守国家法律法规，不得有违法行为。三、合同价款及支付方式1.本合同价款为人民币_____元整（大写：_______元整），包括设备、材料、施工、调试、验收等费用。2.合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付合同价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点，甲方支付合同价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的_____%；（4）余款在保修期满后____个工作日内支付。四、违约责任1.乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一日，应向甲方支付合同价款的_____%作为违约金。2.乙方提供的设备、材料不符合国家及行业标准，导致工程质量不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.乙方在项目实施过程中，因自身原因导致工程延误、质量不合格等，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算。五、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________________________仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。六、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式____份，甲乙双方各执____份。甲方（建设单位）：________________________乙方（承包单位）：________________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的任何个人或单位，包括但不限于设计单位、监理单位、设备供应商、材料供应商、咨询服务机构、金融服务机构等。二、第三方介入的范围和条件1.第三方介入的范围应限于本合同约定的工作内容和责任范围内，不得超出甲方和乙方约定的权限。2.第三方介入前，甲方和乙方应协商一致，并书面同意第三方的介入。3.第三方介入的条件包括但不限于：（1）第三方具备相应的资质和条件，能够完成介入工作；（2）第三方的介入不会影响本合同的履行和工程质量；（3）第三方的介入不会增加甲乙双方的额外负担。三、第三方的责任和权利1.第三方的责任：（1）第三方应按照本合同约定和甲方、乙方的要求，履行其职责，确保工作质量；（2）第三方因自身原因导致工作失误或质量不合格，应承担相应的责任；（3）第三方应遵守国家法律法规，不得有违法行为。2.第三方的权利：（1）第三方有权获得甲方和乙方按照合同约定支付的报酬；（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和信息；（3）第三方有权根据工作需要，提出合理的建议和意见。四、第三方的责任限额1.第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、工作内容和风险程度等因素确定。2.第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入前得到甲乙双方认可。3.第三方责任限额的确定方式如下：（1）按合同约定的工作内容，确定第三方可能承担的最大责任金额；（2）根据第三方提供的保险情况，确定第三方责任限额；（3）甲乙双方协商确定第三方责任限额。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方与乙方之间的权利义务关系不受第三方介入的影响。2.第三方介入后，其与甲方和乙方之间的权利义务关系应在本合同中明确约定。3.第三方与其他各方的关系如下：（1）第三方与甲方的关系：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求完成工作。（3）第三方与其他第三方的关系：第三方之间应相互尊重，避免因工作交叉或利益冲突而产生矛盾。六、第三方介入的具体条款1.第三方介入的书面同意：甲方、乙方和第三方应在合同中明确约定第三方介入的书面同意程序，包括同意的文件形式、签署方式等。2.第三方介入的职责和权限：合同中应明确约定第三方介入的职责和权限，包括但不限于工作内容、工作标准、验收标准等。3.第三方介入的报酬和支付方式：合同中应明确约定第三方介入的报酬计算方法、支付方式和支付时间。4.第三方介入的违约责任：合同中应明确约定第三方介入的违约责任，包括但不限于未履行职责、工作质量不合格等情况。5.第三方介入的争议解决：合同中应明确约定第三方介入的争议解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁等。七、第三方介入的终止1.第三方介入的终止条件：（1）本合同约定的工程或服务完成；（2）合同约定的其他终止条件；（3）甲乙双方或第三方单方解除合同。2.第三方介入的终止程序：（1）终止通知：一方提出终止第三方介入的，应书面通知其他各方；（2）终止合同：终止通知送达后，合同终止；（3）终止后的处理：终止后，各方应按照合同约定处理剩余工作、款项结算等事宜。八、其他1.本合同中关于第三方介入的修正条款，是本合同不可分割的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力。2.本合同中关于第三方介入的修正条款，如有与国家法律法规相冲突之处，以国家法律法规为准。3.本合同中关于第三方介入的修正条款，双方应严格遵守，如有违反，应承担相应的法律责任。甲方（建设单位）：________________________乙方（承包单位）：________________________第三方：________________________签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告详细要求：报告应详细说明项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、风险分析等内容。说明：可行性研究报告是项目启动的重要依据，用于评估项目实施的可行性。2.设计文件及图纸详细要求：设计文件应包括项目总体设计、设备选型、施工图等，图纸应清晰、完整。说明：设计文件是指导施工的重要依据，确保工程质量。3.施工组织设计详细要求：组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：施工组织设计是确保施工顺利进行的关键文件。4.施工合同详细要求：合同应包括工程内容、工程量、工程款支付方式、工期、质量标准、违约责任等。说明：施工合同是甲乙双方权利义务关系的法律依据。5.设备、材料采购合同详细要求：合同应包括设备、材料的规格、型号、数量、价格、交货时间、验收标准等。说明：采购合同是确保设备、材料质量的关键文件。6.人员配备表详细要求：表格应包括人员姓名、职务、专业、资质等。说明：人员配备表是确保项目顺利实施的重要保障。7.工程验收报告详细要求：报告应包括验收时间、验收内容、验收结果、验收意见等。说明：验收报告是项目完成的重要证明文件。8.保修证书详细要求：证书应包括保修范围、保修期限、保修单位等。说明：保修证书是确保项目后期维护的重要依据。9.有关法律法规、政策文件详细要求：文件应包括与项目相关的国家法律法规、行业标准、政策文件等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按合同约定支付款项；（2）乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度；（3）乙方提供的设备、材料不符合国家及行业标准；（4）第三方未按合同约定履行职责；（5）任何一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：（1）甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算；（2）乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一日，应向甲方支付合同价款的_____%作为违约金；（3）乙方提供的设备、材料不符合国家及行业标准，导致工程质量不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；（4）第三方未按合同约定履行职责，应承担相应的责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失；（5）任何一方违反合同约定的其他行为，应根据具体情况进行责任认定。3.违约示例说明：（1）示例一：乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延误10天。根据合同约定，乙方应向甲方支付