2025年度水利工程承包合同模板

2025年度水利工程承包合同模板本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________鉴于：1.甲方拟在____________________地区进行水利工程建设项目，现决定将其承包给乙方施工。2.乙方愿意接受甲方的委托，承担上述水利工程项目的施工。3.双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：____________________第二条工程承包范围2.1乙方负责上述水利工程项目的施工、竣工、保修等工作。2.2乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成施工任务。第三条工程施工期限3.1工程施工期限：自合同签订之日起____年____月____日至____年____月____日。3.2乙方应按照合同约定的施工期限完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。第四条工程质量标准4.1乙方应按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和规范。4.2甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改。第五条工程造价及支付方式5.1工程造价：____________________5.2甲方应按照合同约定，在工程进度达到约定节点时，向乙方支付工程款。5.3工程款支付方式：____________________第六条工程进度及验收6.1乙方应按照合同约定的施工进度进行施工，并确保工程按期完成。6.2工程验收：____________________6.3工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付工程款。第七条保修责任7.1乙方应按照国家有关工程质量保修的规定，对工程进行保修。7.2保修期限：____________________7.3保修费用：____________________第八条违约责任8.1甲方违约责任：（1）如甲方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付____元违约金。（2）如甲方未按合同约定提供施工条件，导致工期延误，每延误一日，应向乙方支付____元违约金。8.2乙方违约责任：（1）如乙方未按合同约定完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。（2）如乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同生效及终止10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同期满或双方约定的终止条件成就时，本合同终止。第十一条其他11.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。11.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________第二部分：第三方介入后的修正11.1.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、保险公司、咨询机构、仲裁机构等。11.1.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了保证工程项目的顺利进行，提高工程质量，降低风险，确保合同各方的合法权益。11.1.3第三方介入的类型1.设计单位：负责提供工程设计的第三方。2.监理单位：负责对工程进度、质量、安全等进行监督的第三方。3.检测机构：负责对工程质量、材料等进行检测的第三方。4.保险公司：提供工程保险的第三方。5.咨询机构：提供专业咨询服务的第三方。6.仲裁机构：在争议解决过程中提供仲裁服务的第三方。11.1.4第三方责任限额11.1.4.1第三方的责任限额应根据其介入的类型和合同约定确定。11.1.4.2第三方责任限额包括但不限于：（1）设计单位：设计失误导致的质量问题，设计单位应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过设计费总额的____倍。（2）监理单位：监理不到位导致的质量问题，监理单位应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过监理费总额的____倍。（3）检测机构：检测数据不准确导致的质量问题，检测机构应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过检测费总额的____倍。（4）保险公司：根据保险合同约定，保险公司应承担的赔偿责任。11.1.5第三方责任划分（1）设计单位的责任：设计单位应按照设计规范和合同要求，提供符合质量要求的设计文件。（2）监理单位的责任：监理单位应按照监理合同要求，对工程进度、质量、安全等进行监督，确保工程符合设计要求和规范。（3）检测机构的责任：检测机构应按照检测规范和合同要求，提供准确、可靠的检测数据。（4）保险公司：保险公司应根据保险合同约定，承担相应的赔偿责任。11.1.6第三方介入程序11.1.6.1甲方、乙方在需要第三方介入时，应提前____个工作日书面通知对方。11.1.6.2双方应共同选择合适的第三方，并签订相应的合作协议。11.1.6.3第三方介入后，应按照合作协议履行职责，并及时向甲方、乙方报告工作情况。11.1.7第三方变更11.1.7.1在合同履行期间，如需更换第三方，双方应协商一致，并书面通知对方。11.1.7.2第三方变更后，原第三方责任由变更后的第三方承担。11.1.8第三方保密义务11.1.8.1第三方在介入过程中，应对工程信息、技术秘密等保密，未经甲方、乙方同意，不得泄露。11.1.8.2违反保密义务的，第三方应承担相应的法律责任。11.1.9第三方违约责任11.1.9.1第三方违反合作协议或本合同约定的，应承担相应的违约责任。11.1.9.2违约责任包括但不限于：（1）赔偿损失：第三方应赔偿因违约行为给甲方、乙方造成的损失。（2）支付违约金：第三方应按照合同约定支付违约金。（3）终止协议：双方可终止与第三方的合作协议。11.1.10第三方退出11.1.10.1第三方在合同履行期间，如因故退出，应提前____个工作日书面通知甲方、乙方。11.1.10.2第三方退出后，甲方、乙方应按照合同约定继续履行合同。11.1.10.3第三方退出后，原第三方责任由乙方承担。11.1.11第三方介入费用11.1.11.1第三方介入费用由甲方、乙方按比例分担。11.1.11.2第三方介入费用包括但不限于：（1）设计费、监理费、检测费等。（2）第三方为履行职责发生的其他费用。11.1.12第三方争议解决11.1.12.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。11.1.12.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件要求：设计文件应包括但不限于施工图纸、设计说明书、工程预算等，并符合国家相关设计规范。说明：工程设计文件是施工的依据，应确保其准确性和完整性。2.施工合同要求：施工合同应详细列明工程内容、施工期限、质量标准、工程造价、支付方式等。说明：施工合同是甲乙双方履行合同义务的法律依据。3.工程进度计划要求：工程进度计划应明确各阶段的施工内容、时间节点、质量要求等。说明：工程进度计划有助于双方监控工程进度，确保工程按期完成。4.质量保证计划要求：质量保证计划应包括质量管理体系、质量控制措施、质量检验标准等。说明：质量保证计划有助于确保工程质量达到预期目标。5.安全生产计划要求：安全生产计划应包括安全管理制度、安全防护措施、应急预案等。说明：安全生产计划有助于保障施工过程中的安全。6.材料设备清单要求：材料设备清单应详细列明所需材料、设备的名称、规格、数量、供应商等。说明：材料设备清单有助于确保工程所需的材料、设备按时、按质到位。7.付款进度计划要求：付款进度计划应明确各阶段的付款时间、金额、条件等。说明：付款进度计划有助于双方按时、按量支付工程款。8.争议解决协议要求：争议解决协议应明确争议解决的方式、程序、期限等。说明：争议解决协议有助于双方在发生争议时，通过合法途径解决。9.保险合同要求：保险合同应明确保险种类、保险金额、保险期限等。说明：保险合同有助于降低工程风险，保障合同各方的合法权益。10.保修承诺书要求：保修承诺书应明确保修范围、保修期限、保修责任等。说明：保修承诺书有助于保障工程完工后的质量和服务。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定支付工程款。责任认定：每延误一日，甲方应向乙方支付____元违约金，累计超过____元，乙方有权解除合同。示例：甲方应于每月____日前支付当月工程款，如甲方未按时支付，每延误一日，应向乙方支付____元违约金。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定完成施工任务。责任认定：每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金，累