主体分包合同范本

主体分包合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“分包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方承接了____________________项目（以下简称“本工程”），经双方友好协商，就乙方分包本工程部分内容事宜，达成如下协议：

一、分包工程内容

1.1乙方分包本工程部分内容，具体范围包括但不限于____________________。

1.2乙方分包工程内容的质量标准、施工期限等要求，按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程合同约定执行。

二、分包工程价款及支付方式

2.1分包工程价款为人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

2.2甲方应按照以下支付方式向乙方支付分包工程价款：

（1）合同签订后，乙方提交合格的施工图纸及施工方案，甲方支付总价款的____________________%作为预付款；

（2）工程进度达到____________________时，甲方支付总价款的____________________%作为进度款；

（3）工程验收合格后，甲方支付总价款的____________________%作为验收款；

（4）工程保修期满，甲方支付总价款的____________________%作为保修金。

三、工程进度与验收

3.1乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成分包工程内容，确保工程质量符合合同约定。

3.2乙方在工程进度达到____________________时，应向甲方提交工程进度报告，经甲方确认后支付进度款。

3.3工程验收合格后，甲方应在____________________个工作日内支付验收款。

四、工程保修

4.1乙方应按照合同约定，对分包工程内容进行保修。

4.2保修期限为____________________年，自工程验收合格之日起计算。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

5.2甲方未按约定支付分包工程价款的，应向乙方支付____________________%的违约金。

5.3乙方未按约定完成分包工程内容的，应向甲方支付____________________%的违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向____________________人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方提供的施工图纸、技术规范及工程合同

2.乙方提交的施工图纸、施工方案

3.乙方提供的资质证书、相关证明文件

4.本合同附件清单

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于业主拟建设____________________项目（以下简称“本工程”），并委托乙方进行施工，同时聘请丙方作为本工程的监理单位，为确保各方权益，经三方友好协商，就乙方分包本工程部分内容事宜，达成如下协议：

一、分包工程内容

1.1乙方分包本工程部分内容，具体范围包括但不限于____________________。

1.2乙方分包工程内容的质量标准、施工期限等要求，按照业主提供的施工图纸、技术规范及工程合同约定执行。

二、监理方责任与权利

2.1丙方作为本工程的监理单位，负责对乙方分包工程进行全过程监理，确保工程质量和施工安全。

2.2丙方有权对乙方分包工程的施工方案、进度、质量等进行监督检查，并提出整改意见。

2.3丙方有权对乙方分包工程的违约行为进行记录，并向业主报告。

三、分包工程价款及支付方式

3.1分包工程价款为人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

3.2业主应按照以下支付方式向乙方支付分包工程价款：

（1）合同签订后，乙方提交合格的施工图纸及施工方案，业主支付总价款的____________________%作为预付款；

（2）工程进度达到____________________时，业主支付总价款的____________________%作为进度款；

（3）工程验收合格后，业主支付总价款的____________________%作为验收款；

（4）工程保修期满，业主支付总价款的____________________%作为保修金。

四、甲方的权益保障

4.1业主有权对乙方分包工程的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同约定。

4.2业主有权要求乙方按照合同约定，及时整改丙方提出的整改意见。

4.3业主有权在乙方违约时，要求乙方承担相应的违约责任。

五、乙方的责任与权利

5.1乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成分包工程内容，确保工程质量符合合同约定。

5.2乙方有权在工程进度达到____________________时，向业主申请支付进度款。

六、乙方的违约及限制条款

6.1乙方如未按约定完成分包工程内容，应向业主支付____________________%的违约金。

6.2乙方如违反施工安全规定，导致安全事故发生，应承担全部责任，并赔偿业主因此遭受的损失。

6.3乙方在工程进度达到____________________时，如未向业主申请支付进度款，业主有权暂停支付。

七、争议解决

7.1三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向____________________人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

8.2本合同一式三份，业主、乙方、丙方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

本合同的签订，旨在明确三方在工程建设中的权利、义务和责任，确保本工程的顺利进行。第三方监理方的介入，有助于提高工程质量和施工安全，保障业主的权益。甲方作为业主，在合同中享有主导地位，有权对乙方分包工程进行监督和指导，确保工程符合预期目标。同时，甲方通过增加权利条款和利益条款，以及严格限定乙方的违约和限制条款，有效保障了自身权益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“开发商”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“分包商”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“项目管理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于开发商拟开发建设____________________项目（以下简称“本项目”），并委托乙方进行分包施工，同时聘请丙方作为本项目的项目管理单位，为确保各方权益，经三方友好协商，就乙方分包本项目部分内容事宜，达成如下协议：

一、分包工程内容

1.1乙方分包本项目部分内容，具体范围包括但不限于____________________。

1.2乙方分包工程内容的质量标准、施工期限等要求，按照开发商提供的施工图纸、技术规范及工程合同约定执行。

二、项目管理方责任与权利

2.1丙方作为本项目的项目管理单位，负责对乙方分包工程进行全过程管理，协调各方资源，确保工程进度和质量。

2.2丙方有权对乙方分包工程的施工方案、进度、质量等进行审查，并提出改进建议。

2.3丙方有权对乙方分包工程的违约行为进行记录，并向开发商报告。

三、分包工程价款及支付方式

3.1分包工程价款为人民币____________________元整（大写：____________________元整）。

3.2开发商应按照以下支付方式向乙方支付分包工程价款：

（1）合同签订后，乙方提交合格的施工图纸及施工方案，开发商支付总价款的____________________%作为预付款；

（2）工程进度达到____________________时，开发商支付总价款的____________________%作为进度款；

（3）工程验收合格后，开发商支付总价款的____________________%作为验收款；

（4）工程保修期满，开发商支付总价款的____________________%作为保修金。

四、乙方的权益保障

4.1分包商有权要求开发商按照合同约定，及时支付分包工程价款。

4.2分包商有权要求丙方对工程进度、质量等方面进行监督，确保其合法权益不受侵害。

4.3分包商有权在开发商或丙方违约时，要求其承担相应的违约责任。

五、分包商责任与权利

5.1分包商应按照合同约定，在规定的时间内完成分包工程内容，确保工程质量符合合同约定。

5.2分包商有权在工程进度达到____________________时，向开发商申请支付进度款。

六、甲方的违约及限制条款

6.1开发商如未按约定支付分包工程价款，应向分包商支付____________________%的违约金。

6.2开发商如违反施工安全规定，导致安全事故发生，应承担全部责任，并赔偿分包商因此遭受的损失。

6.3开发商在分包商未完成分包工程内容前，如未按约定支付进度款，分包商有权暂停施工。

七、争议解决

7.1三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向____________________人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

8.2本合同一式三份，开发商、分包商、项目管理方各执一份