医院配电项目合同范本

医院配电项目合同范本第一篇范文：合同编号：__________

一、合同当事人

1.甲方（医院方）：_________________________

2.乙方（施工单位）：_________________________

二、合同标的

1.项目名称：医院配电项目

2.项目地点：_________________________

3.项目内容：包括配电设备的采购、安装、调试及售后服务等。

三、合同签订依据及依据文件

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国招标投标法》

3.《建设工程质量管理条例》

4.《建设工程安全生产管理条例》

5.《中华人民共和国电力法》

6.附件一：《医院配电项目招标文件》

7.附件二：《医院配电项目投标文件》

8.附件三：《医院配电项目合同范本》

9.附件四：《医院配电项目施工图纸》

10.附件五：《医院配电项目设备清单》

四、合同履行

1.乙方应在合同签订后30日内，向甲方提交完整的施工方案及进度计划。

2.乙方应在合同签订后60日内，完成配电设备的采购、安装、调试工作。

3.甲方应在施工过程中，按约定的进度支付工程款。

4.乙方应按照国家及行业相关标准，确保施工质量和安全。

五、合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币__________元整（大写：_________________________元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价20%作为预付款；

（2）在施工过程中，每月支付合同总价20%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价40%；

（4）在售后服务期间，甲方支付合同总价20%。

六、合同工期

1.合同工期：自合同签订之日起____个月。

2.乙方应在合同工期内完成配电设备的采购、安装、调试及售后服务工作。

七、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致工程延期，每延期一日，甲方应向乙方支付合同总价0.1%的违约金；

（2）甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付款金额0.1%的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致工程延期，每延期一日，乙方应向甲方支付合同总价0.2%的违约金；

（2）乙方未按约定完成配电设备的采购、安装、调试及售后服务工作，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价0.2%的违约金；

（3）乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同履行完毕或合同约定的其他终止条件成就时，本合同终止。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_________________________

乙方（盖章）：_________________________

签订日期：_________________________

附件：

1.《医院配电项目招标文件》

2.《医院配电项目投标文件》

3.《医院配电项目合同范本》

4.《医院配电项目施工图纸》

5.《医院配电项目设备清单》

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

一、合同当事人

1.甲方（医院方）：_________________________

2.乙方（施工单位）：_________________________

3.第三方（监理单位）：_________________________

二、合同标的

1.项目名称：医院配电项目

2.项目地点：_________________________

3.项目内容：包括配电设备的采购、安装、调试及售后服务等。

三、合同签订依据及依据文件

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国招标投标法》

3.《建设工程质量管理条例》

4.《建设工程安全生产管理条例》

5.《中华人民共和国电力法》

6.附件一：《医院配电项目招标文件》

7.附件二：《医院配电项目投标文件》

8.附件三：《医院配电项目合同范本》

9.附件四：《医院配电项目施工图纸》

10.附件五：《医院配电项目设备清单》

四、合同履行

1.乙方应在合同签订后30日内，向甲方提交完整的施工方案及进度计划。

2.第三方应在合同签订后15日内，向甲方提交监理方案及人员配备计划。

3.乙方应在施工过程中，每周向甲方及第三方提交施工进度报告。

4.第三方应全程监督施工过程，确保工程质量符合国家及行业标准。

五、合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币__________元整（大写：_________________________元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价20%作为预付款；

（2）在施工过程中，每月支付合同总价10%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价60%；

（4）在售后服务期间，甲方支付合同总价10%。

六、第三方的责权利

1.责任：

（1）第三方应对施工过程中的工程质量、安全及进度进行全面监督；

（2）第三方应确保监理人员具备相应资质，并对监理人员的行为负责；

（3）第三方应按照合同约定，及时向甲方提交监理报告。

2.权利：

（1）第三方有权要求乙方提供必要的施工资料；

（2）第三方有权对施工过程中发现的问题提出整改意见；

（3）第三方有权对不符合质量、安全标准的工程提出停工要求。

3.利益：

（1）第三方有权获得合同约定的监理费用；

（2）第三方有权获得因监理工作获得的信誉及口碑。

七、甲方的责权利

1.责任：

（1）甲方应按合同约定支付工程款；

（2）甲方应提供施工所需的场地、设施及材料；

（3）甲方应配合第三方进行监理工作。

2.权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务；

（2）甲方有权要求第三方按照合同约定履行监理职责；

（3）甲方有权对施工过程中发现的问题提出整改要求；

（4）甲方有权对不符合质量、安全标准的工程提出停工要求。

3.利益：

（1）甲方有权获得符合质量、安全标准的配电系统；

（2）甲方有权获得优质的售后服务；

（3）甲方有权获得第三方提供的专业监理服务。

八、乙方的违约及限制条款

1.乙方未按合同约定完成配电设备的采购、安装、调试及售后服务工作，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价0.2%的违约金；

2.乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；

3.乙方应保证施工过程中不损害甲方利益，否则乙方应承担相应责任；

4.乙方不得擅自改变施工方案，如需修改，应经甲方及第三方同意。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同履行完毕或合同约定的其他终止条件成就时，本合同终止。

十一、总结

第三方介入的意义和目的：

1.确保施工过程中的工程质量、安全及进度；

2.为甲方提供专业的监理服务，保障甲方权益；

3.提高施工项目的整体管理水平。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保配电项目的顺利实施，满足医院用电需求；

2.保障医院利益，避免因施工质量问题导致的损失；

3.提高医院配电系统的可靠性和安全性。

附件：

1.《医院配电项目招标文件》

2.《医院配电项目投标文件》

3.《医院配电项目合同范本》

4.《医院配电项目施工图纸》

5.《医院配电项目设备清单》

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

一、合同当事人

1.甲方（业主方）：_________________________

2.乙方（施工单位）：_________________________

3.第三方（设计单位）：_________________________

二、合同标的

1.项目名称：办公楼装修项目

2.项目地点：_________________________

3.项目内容：包括室内装修、设施安装、家具采购及售后服务等。

三、合同签订依据及依据文件

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国招标投标法》

3.《建设工程质量管理条例》

4.《建设工程安全生产管理条例》

5.《中华人民共和国建筑法》

6.附件一：《办公楼装修项目招标文件》

7.附件二：《办公楼装修项目投标文件》

8.附件三：《办公楼装修项目合同范本》

9.附件四：《办公楼装修项目设计图纸》

10.附件五：《办公楼装修项目设备清单》

四、合同履行

1.乙方应在合同签订后30日内，向甲方提交详细的施工方案及进度计划。

2.第三方应在合同签订后20日内，向甲方提交初步设计方案及材料清单。

3.乙方应在施工过程中，每周向甲方及第三方提交施工进度报告。

4.第三方应全程参与设计过程，确保设计方案符合甲方需求和行业标准。

五、合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币__________元整（大写：_________________________元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价30%作为预付款；

（2）在施工过程中，每月支付合同总价20%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价30%；

（4）在售后服务期间，甲方支付合同总价20%。

六、第三方的责权利

1.责任：

（1）第三方应按照合同约定提供设计服务，确保设计方案的质量和可行性；

（2）第三方应参与施工过程中的技术指导，确保施工质量符合设计要求；

（3）第三方应按照甲方要求对设计方案进行修改和完善。

2.权利：

（1）第三方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料；

（2）第三方有权对施工过程中发现的设计问题提出整改意见；

（3）第三方有权要求乙方对设计方案进行必要的调整。

3.利益：

（1）第三方有权获得合同约定的设计费用；

（2）第三方有权通过设计服务的完成提升自身专业声誉。

七、乙方的责权利

1.责任：

（1）乙方应按照合同约定和设计方案进行施工，确保工程质量和进度；

（2）乙方应配合第三方进行设计修改和技术指导；

（3）乙方应提供优质的售后服务。

2.权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；

（2）乙方有权要求第三方在施工过程中提供必要的设计支持；

（3）乙方有权对设计方案提出合理化建议；

（4）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。

3.利益：

（1）乙方有权获得合同约定的工程款；

（2）乙方有权通过完成工程获得经济效益和信誉提升；

（3）乙方有权通过优质服务获得客户的长期合作。

八、甲方的违约及限制条款

1.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付款金额0.1%的违约金；

2.甲方未提供必要的施工条件或支持，导致工程延期，甲方应承担相应责任；

3.甲方不得擅自修改设计方案，如需修改，应经乙方及第三方同意；

4.甲方不得要求乙方进行超出合同约定的额外工作，否则乙方有权拒绝。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、