绿化工程施工合同范本

PAGE绿化工程施工合同发包方（甲方）：法定代表人：住所：联系方式：承包方（乙方）：法定代表人：住所：联系方式：经公开招标，甲方将绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：。二、工程总造价：万元（大写）。三、工期乙方确保在年月日开工，于月日完工，工程标准达到合格级。四、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。五、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的；半年后经复验合格，再付合同价的；工程初验后个月经验收合格，按审计决算付清余款。六、工程质量1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植（详见附件一苗木清单）；2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。七、工程验收1、工程验收前，承包人要达到资料清、尾工清、材料清、场地清，做到工程完工场地清洁。2、验收标准：达到本合同约定的质量标准和以下标准：A.乔灌木的成活率应达到95%，珍贵树种、孤植树应保证成活；B.花卉种植地应无杂草、无枯黄，生长茂盛，种植成活率达到95%；C.草坪无杂草、无枯黄、无病虫害，覆盖率应达到95%；D.绿地整洁，表面平整；E.植物材料的整形修剪应符合设计要求。F．其他：。3、甲方验收代表：。4、初验：苗木在运至甲方指定地点后，由甲方及监理按本合同约定的标准对苗木进行初验，初验合格并经甲方代表签字确认后作为付款之依据；如初验不合格，甲方有权拒绝接货并要求乙方更换。5、栽植：苗木全部种植栽培完毕后，乙方向甲方提交完整的苗木档案资料，甲方及监理按照本合同约定的工程质量标准组织验收，验收合格并经甲方代表签字确认后作为付款之依据。如验收不合格，甲方有权拒绝验收并要求整改，因此造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。八、养护管理和质量要求1、大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；2、栽植后及时封堰浇透水；3、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；4、苗木要及时防治病虫害；5、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；6、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木个月，养护标准达到，期间发生的费用由乙方负担。八、违约责任（一）甲方责任：1、甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，期间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金元。2、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，期间每推迟一天按工程价款的偿付给乙方逾期违约金。（二）乙方责任：1、工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。2、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天违约金元，迟延超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金，但因甲方原因导致的迟延除外。（三）甲乙双方违反本合同约定即构成违约，守约方有权要求其立即停止违约行为。守约方因此遭受损失的，违约方应承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于损害赔偿、为主张权利而支出的律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、公证费等维权支出。无论采用上述何种付款方式，本合同项下的款项均按照如下顺序抵扣：（1）优先抵扣实现债权的费用，如律师费、差旅费、保全费、诉讼费等；（2）其次抵扣资金占用费、违约金等；（3）最后抵扣货款本金。九、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。十、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：（1）提交______仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；（2）依法向__________所在地有管辖权的人民法院起诉。通知送达1、为更好地履行本合同，双方提供如下联系方式：甲方联系方式邮寄地址：

联系人：

电话：

电子邮箱：

微信号：

乙方联系方式邮寄地址：

联系人：

电话：

电子邮箱：

微信号：

2、以上联系方式适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。3、送达主体按照上任意联系方式进行送达，视为有效送达；采用邮寄送达的，以文书签收之日或退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。微信\电话\电子邮箱送达的，电子信息发出之日视为送达日。4、上述受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。微信\电话\电子邮箱送达的，电子信息发出之日视为送达日。十三、合同份数本合同一式份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其他由甲乙双方分送有关部门存档。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：