开荒保洁协议书（6篇）

开荒保洁协议书（6篇）开荒保洁协议书（通用6篇）开荒保洁协议书篇1甲方：___________________乙方：___________________丙方：___________________甲、乙、丙三方本着平等互利的原则，通过友好协商，就丙方为甲方、乙方提供汉嘉国际社区二期开荒清洁服务事宜，达成以下协议：一、工程地点：新都新城区川音旁二、工程内容：二期共八幢公共楼道、园区路面、地下室及夹层、甲方指定的公区总坪等配套设施设备相关区域的开荒保洁。三、工程期限：计划八天四、工程价款（包工包料）：总工程价：人民币___________________元，大写：______________________________________元整。1、单元楼道部分：按照建筑面积计算，单价：2.2元/㎡_按实际清洁面计算。2、地面总坪：按照建筑面积计算，单价：1.4/㎡_按实际清洁面计算。3、地下停车场及夹层：单价：1.6元/㎡_按实际清洁面计算。五、付款方式：甲方在丙方按期全部完工并经甲、乙双方验收合格后7个工作日内向丙方一次性全额支付开荒服务费用。六、甲、乙双方责任：1、为丙方提供清洁用电、用水；2、对丙方施工进行监督、验收；3、按照双方约定支付工程款项。七、丙方责任：1、严格按甲方制定的标准进行规范化操作，按时、保质完成工作内容；2、严禁使用强腐蚀性或其他对人体、墙皮、地面等设施造成损害的原材料；3、丙方有义务在清洁施工前对甲、乙方客户的设施设备和房屋（含中空玻璃、门窗等）进行必要的检查，若发现有损坏或划伤须及时向相关人员证实；施工过程中如因丙方原因对甲方或甲方客户的设施设备和房屋（含中空玻璃、门窗等）造成损坏或划伤，丙方须照价赔偿；4、严格遵守安全生产相关法规制度，丙方对施工安全承担全部责任，包括人员、工机具、原材料及作业过程安全；5、严格遵守小区各项管理规定，丙方工作人员须统一着装和标识，统一门口进出，不得在工作区域与其他施工单位人员发生口角和打架等治安事件。八、工程验收标准：工程验收按照附件《开荒保洁验收标准》执行，附件与合同具有同等法律效力。九、其他1、丙方保洁完成部分经甲方验收不合格的'须立即组织整改。如果经整改仍然达不到验收标准的，甲方按每处50元标准从开荒保洁费用中扣除。2、本合同执行过程中，甲乙丙三方发生分歧时应通过双方友好协商予以解决，协商不能达成一致时，在合同履行所在地人民法院提起诉讼。3、未尽事宜双方另行协商以补充协议予以明确，具有同等法律效力。4、合同双方负有对本合同条款保密的义务，不得向任何第三方泄漏合同内容，否则，泄漏方将承担合同价款20%的违约金。5、本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，具有同等法律效力。甲方：___________________乙方：___________________丙方：________________________年____月____日开荒保洁协议书篇2甲方：_________________（以下称甲方）乙方：_________________（以下称乙方）乙方为甲方的工程提供开荒保洁服务，协商如下：一、本合同的服务范围及施工价格：二、施工期限：三、甲方的责任：1、按合同约定向乙方支付服务费，开荒保洁服务合同。2、无偿为乙方提供清洁服务用水、电。3、对乙方的服务质量应及时监督检查，如发现问题要求乙方及时返工，直至达到质量标准。4、教育乙方有关人员遵守项目部工地制度。5、甲方应提前三天的书面形式或电话通知乙方进场施工四、乙方责任：1、乙方收到甲方进驻现场书面通知或电话通知后，要积极做好准备，准时进驻现场。2、乙方在甲方设立作业所。作业所在业务上受乙方和甲方双重领导。乙方作业人员须经专业培训和具有专业知识人员担任。3、乙方负责提供保洁所需的各种机械、设备、工具、材料、药剂等，认真完成甲方规定的作业项目和标准，按时确保施工质量任务。4、乙方施工人员在施工过程中遵守甲方各项内部规章制度，必须衣帽整洁，自行配戴安全帽、安全带等，乙方负责安全教育从业人员任务。5、乙方员工在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担，乙方用工应签定劳动协议，并办理各种用工手续，如因用工不当，给甲方造成损失由乙方承担。6、乙方在施工中应保证清洗保洁的服务质量，避免出现返工现象。7、乙方教育员工爱护工地成品及室内各种设施，做好各项防护措施，乙方在工作中造成甲方设施、材料及客户物品损失，乙方应承担相应的赔款责任。8、乙方作业应遵守甲方规定的时间要求，如有变更双方协商解决。9、乙方为保证施工质量，须根据不同材质，采用相适应的清洁原料和操作方法。乙方施工完成后向甲方提供《完工报告》，服务质量经甲方通过后由甲方在《完工报告》上签字。五、付款方式双方签字合同生效，乙方施工完成后，验收合格通过，工程款在一星期内付清。六、合同变更与终止1、合同的变更与提前终止必采用书面形式。2、本合同规定的履行期限届满，合同自动终止。3、在合同履行过程中，如遇不可抗拒的因素，双方协商以补充合同方式进行解决。甲方：_________________（签字盖章）乙方：_________________（签字盖章）合同签定日期：_____年____月____日开荒保洁协议书篇3甲方：甲方：甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保洁服务达成以下协议：第一章:服务的内容和要求第一款：乙方为甲方提供保洁服务的地址为：第二款：乙方为甲方提供保洁服务的范围为：室内开荒保洁(不包括乳胶漆墙面、顶棚)：设备饰面的清洗保洁，固定家具及门口避风阁与台阶。第三款：服务标准为：观感质量评定良好，并通过竣工验收。第四款：工期为_____，自____年__月__日至____年__月__日止，为期___天。第五款：乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。第二章：甲方的权利和义务第一款：按约定的时间让乙方人员准时进入施工现场。第二款：确保乙方提供服务时，不得有阻碍乙方正常服务的行为。第三款：指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。第四款：负责免费提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应，以保证乙方工作的顺利进行。第三章：乙方的权利和义务第一款：按本合同的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。第二款：负责服务人员各种技能培训及安全、内保、防火、防盗知识教育，并教育服务人员遵守甲方的各项规章制度。第三款：积极与甲方协调、配合，并根据甲方的要求，不断改进、提高清洗服务质量第四章：合同金额及付款方式第一款：暂估合计金额：。第二款：付款方式：现金(按建筑面积每平方元，按实际建筑面积结算)第三款：付款方式：乙方工程结束并通过验收后，由甲方项目负责人确认后当日内付清。第四款：合同签订服务范围之外的特项服务费由甲方单独支付，不在以上服务费金额之内，在服务工作完成后予以结清。第五章：违约责任第一款：如因甲方原因造成乙方工作时间延长，乙方将按每日合同总将按每日合同总额的3%收取损失费第二款：如因乙方施工过程中造成甲方物品出现损坏，乙方全部赔偿。第三款：如因乙方原因，造成施工工期延长，甲方将按每日合同总将按每日合同总额的3%扣除服务费。额的3%扣除服务费。第六章：免责条款第一款：因不可抗力导致本合同不能履行时，双方互不承担违约责任。第二款：在不可抗力消除后，双方继续履行本合同。第七章：未尽事宜及争议的解决第一款：本合同必须由双方法定代表人签字，并加盖公章。第二款：本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三款：本合同履行过程中如有争议，由双方协商解决，协商未果，均可向人民法院起诉。第四款：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：日期：开荒保洁协议书篇4甲方：乙方：为提升__小区的物业品质，体现开发商“业主至上”的开发理念，保证_组团房产品的顺利交付。要求物业服务中心对小区_组团幢的室内进行开荒保洁包括（公共楼道、地下储藏间、非机动车库、社区用房、电梯轿厢、地下室各管道、桥架、水表间、电表箱、风机房、电梯机房等）。一、开荒保洁工作内容及标准：1、单元户内进户门清洗：无水渍、无灰尘、无胶（有保护膜除外）；2、单元户内水泥地坪拖抹：无灰尘、无杂物；3、单元户内各设施清擦：无灰尘、干净（包含固定玻璃外侧清洁）；4、楼道地坪清拖：无水泥、无杂物、无灰尘、干净；5、单元大堂地砖清洗：无灰尘、无水泥、光亮；6、楼道各设施清擦（包括消防栓、门、灯、开关、扶手、墙面等）：无灰尘、无水泥、无杂物、干净、无小广告、无油渍；7、各种管道：表面无灰尘、无水泥、无油渍；8、地下室地面墙面：表面无灰尘、无水泥、光亮；9、水表间、风机房：无灰尘、清洁、无异味、无蚊虫。二、开荒保洁人数及时间安排：1、作业人数：25人左右；2、作业时间：5月7日—5月22日。三、开荒保洁面积及收费标准：1、幢（住宅面积）+地下建筑面积+公共建筑面积=27462.68㎡。_楼9975.04㎡（住宅面积：8622.98㎡，商业面积：283.82㎡，非机动车库、社区用房面积：1068.24㎡）；_楼9264.15㎡（住宅面积：7940.55㎡，商业面积：698.31㎡，非机动车库等其他面积：625.29㎡）；_楼8223.49㎡（住宅面积：7674.00㎡，非机动车库等其他面积：549.49㎡）。2、费用按建筑面积2.40元/㎡（包干）计算：27462.68㎡四、付款方式：协议签订生效后3日内支付乙方前期开荒保洁工具购臵费用：￥10000元，大写：壹万元整，待甲方验收完成后支付余下：￥62127.00元，大写：陆万贰仟壹佰贰拾柒元整。五、双方权利和义务：1、甲方有权监督和管理乙方的开荒保洁工作，对开荒保洁工作的不足之处有权当面指正，并督促其整改。2、开荒保洁工作结束后，甲方可委派代表进行现场验收。3、甲方有义务提供开荒保洁工作应具备的条件：保证通电、通水，协助物业服务中心向施工单位收缴所有进户门钥匙等。4、甲方负责清理完楼道内施工单位遗留的建筑垃圾。5、乙方有义务配合甲方的监督和检查，并应甲方要求整改到位。6、乙方严格按照安全操作规程执行，协议工作期内的一切安全责任均由乙方承担，与甲方无关。7、本协议执行期间，若遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。8、本协议在履行中如发生争议，双方协商解决，若协商不成时，可提请项目所在地人民法院裁决。9、本协议一式二份，由甲乙方双各持一份，具同等法律效力，本协议自甲乙双方盖章之日起生效。甲方：乙方：日期：日期：开荒保洁协议书篇5甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，甲方同意将开荒保洁项目承包给乙方进行施工，并达成如下协议:一、工程名称:开荒保洁工程项目。二、工程承包内容:。三、工程造价:总费用为人民币伍仟元正(￥元)。备注:若因现场装修延误导致的保洁开荒工作的返工，则另外计费。计费方式为根据具体花费的人工数进行结算;计费标准人工费为元/工(8小时)，晚班加班费为￥元/小时。四、工期:计划从200年月日至200年月日止，总工期为个日历日。如遇特殊原因或非乙方原因造成的无法施工日，工期顺延。五、双方责任及义务:1、施工期间，乙方应合理安排保洁人员进场施工，督促保洁人员保质保量完成施工任务，不得损坏场内任何结构及偷窃场内物品，同时负责保护甲方已经完成的成品及半成品;乙方应对其现场作业人员的安全负责。2、施工期间，甲方负责提供施工所需的用水、用电及工具集放地，协调相关方的关系;保证现场施工人员不对乙方保洁作业的成果产生再次污染，否则因交叉作业导致的乙方返工，费用由甲方承担。六、甲方现场代表为，电话，负责合同履行，协调处理现场事宜，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更及登记手续及其他事宜;::乙方现场代表为，电话，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。七、验收办法:当天保洁开荒完工的项目当天即由甲方组织人员验收。八、款项支付:保洁开荒项目完工验收后三天内一次性付清工程款。九、本合同一式贰份，均需双方签字方为有效，合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方：乙方：日期：开荒保洁协议书篇6甲方（发包方）：___________________法定地址：___________________法定代表人：___________________乙方（承包方）：___________________住址：___________________身份证号：___________________经甲﹑乙双方友好协商，就将位于的开荒保洁工程承包给乙方施工达成如下协议，以资共同遵守。一﹑承包工程慨况：1、工程地点：___________________2、工程名称：内开荒保洁。3、施工范围：___________________4、室内开荒保洁施工面积：约___________________平方米。（按实际开荒面积为准）5、室内开荒保洁单价：￥___________________元/平米。二、承包期限：自______年____月____日至______年____月____日。（若遇特殊情况（停水、停电）以及甲方要求暂时停工等所造成不能施工，工期顺延）。三、合同价款、结算方式：1、本合同总计人民币：___________________元整。（按实际开荒面积为准）2、全部工程完成后，经甲方验收合格后付清全部合同款。四、开荒标准和验收要求：1、本合同保洁范围包括本合同项下施工范围内的所有区域内的公共区域：____