小型工程建设工程施工合同

小型工程建设工程施工合同合同编号：__________一、合同双方1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人公司地址]，联系方式：[发包人联系电话]，邮箱：[发包人邮箱]。2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人公司地址]，联系方式：[承包人联系电话]，邮箱：[承包人邮箱]。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]。2.工程地点：[详细工程地点]。3.工程内容：包括但不限于[具体工程内容的详细描述，如建筑施工的各个环节、装修工程的具体项目等]。4.工程规模：建筑面积为[具体建筑面积]，工程总造价约为[具体金额]。三、工程承包范围承包人承包的工程范围为上述工程概况中所描述的全部工程内容，包括但不限于土建工程、装饰装修工程、水电安装工程等。四、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]。2.竣工日期：[具体竣工日期]。3.工期总日历天数：[总工期天数，如180天]。承包人应按照合同约定的工期要求，合理组织施工，保证工程按时竣工。如因发包人原因导致工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。五、质量标准工程质量标准应符合国家及地方相关标准规范的要求，达到[具体质量等级，如合格、优良等]。承包人应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量。如工程质量不符合约定标准，承包人应负责返工直至达到约定标准，由此产生的费用由承包人承担。六、合同价款与支付1.合同价款形式：本合同采用固定总价合同形式，合同总价为[具体金额]。该价款包括承包人完成合同约定工程内容所需的全部费用，如人工费用、材料费用、机械设备费用等，除非合同另有约定，否则不因市场价格波动等因素而调整。2.合同价款调整：在合同履行过程中，如出现设计变更、工程量增减等导致合同价款需要调整的情况，双方应按照合同约定的程序进行协商确定。如协商不成，可按照相关法律法规的规定解决。3.工程预付款：发包人应在合同签订后[约定预付款比例及金额]内向承包人支付工程预付款。预付款用于承包人购买工程所需的材料、设备等，预付款在工程进度款中抵扣。4.工程进度款支付：承包人应按照工程进度向发包人提交工程进度款支付申请，经发包人审核确认后，按照合同约定的支付比例和时间向承包人支付工程进度款。工程进度款的支付应与工程进度相匹配，发包人不得以任何理由拖欠工程进度款。5.竣工结算：工程竣工后，承包人应按照合同约定的时间和程序向发包人提交竣工结算报告。发包人应在收到竣工结算报告后[约定审核时间]内进行审核，并与承包人协商确定竣工结算价款。如双方无法协商一致，可按照相关法律法规的规定解决。七、双方责任与义务1.发包人责任与义务：按照合同约定向承包人支付工程价款。提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。协助承包人办理工程相关的手续，如施工许可证等。及时组织工程验收，如发觉工程质量问题，应及时通知承包人进行整改。2.承包人责任与义务：按照合同约定的工期、质量标准和工程承包范围进行施工，保证工程按时竣工并达到约定质量标准。负责施工过程中的安全管理，制定安全施工措施，保证施工人员的安全。如发生安全，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。负责工程竣工后的清理工作，保持施工现场的整洁。按照合同约定向发包人提交工程进度款支付申请、竣工结算报告等相关资料。八、工程变更在合同履行过程中，如发包人需要对工程进行变更，应提前[约定变更通知时间]向承包人发出书面变更通知。变更通知应包括变更的内容、变更的时间、变更对合同价款和工期的影响等。承包人应按照变更通知的要求进行施工，如因变更导致合同价款增加或减少，双方应按照合同约定的程序进行协商确定。九、竣工验收与结算1.竣工验收：工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请。发包人应在收到申请后[约定验收时间]内组织相关单位进行竣工验收。如工程符合合同约定的质量标准和竣工条件，发包人应签发竣工验收合格证书。如工程不符合约定标准，承包人应负责整改，直至达到约定标准。2.竣工结算：工程竣工验收合格后，承包人应按照合同约定的时间和程序向发包人提交竣工结算报告。发包人应在收到竣工结算报告后[约定审核时间]内进行审核，并与承包人协商确定竣工结算价款。如双方无法协商一致，可按照相关法律法规的规定解决。十、违约与争议解决1.违约情形及责任：发包人未按照合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[约定违约金比例]向承包人支付违约金。如逾期超过[约定天数]，承包人有权解除合同，并要求发包人赔偿因此造成的损失。承包人未按照合同约定的工期、质量标准进行施工的，每逾期一天，应按照合同总价的[约定违约金比例]向发包人支付违约金。如逾期超过[约定天数]，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿因此造成的损失。双方其他违约行为应按照合同约定承担相应的违约责任。2.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他事项1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工结算价款支付完毕后终止。2