建设工程施工内部承包协议

建设工程施工内部承包协议合同编号：[具体编号]发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]《建设工程施工内部承包协议》一、总则1.协议目的本协议旨在明确发包方与承包方在建设工程施工过程中的权利和义务，规范工程施工行为，保证工程质量和安全，保障双方的合法权益，促进工程的顺利进行。2.定义与解释在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：“建设工程”：指发包方委托承包方施工的工程项目，包括工程的设计、施工、验收等全部工作。“内部承包”：指发包方将建设工程施工任务以内部承包的方式交由承包方负责，承包方按照本协议的约定组织施工并承担相应的责任。“工期”：指承包方从开工之日起至竣工之日止的实际施工天数。“质量标准”：指国家和地方规定的建设工程质量标准，以及发包方在本协议中明确的特殊质量要求。3.适用法律和争议解决本协议的签订、履行、变更和解除均适用中华人民共和国法律。如双方在本协议的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。二、承包范围与内容1.工程概况工程名称：[工程具体名称]工程地点：[工程具体地点]工程规模：[工程具体规模]2.承包范围承包方负责本工程的施工图纸范围内的全部工程内容，包括但不限于土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程等。3.工作内容按照施工图纸和相关规范要求进行工程施工，保证工程质量符合要求。编制施工组织设计、施工方案和进度计划，并报发包方审批后组织实施。负责施工现场的管理和协调，包括与其他施工单位的配合、与监理单位的沟通等。负责工程材料和设备的采购、验收和保管，保证材料和设备的质量符合要求。负责工程施工过程中的安全管理，采取必要的安全措施，防止发生安全。负责工程竣工后的清理和移交工作。三、双方权利与义务1.发包方权利与义务有权对工程施工过程进行监督和检查，要求承包方按照施工图纸和相关规范要求进行施工。有权对承包方的施工进度进行督促和调整，保证工程按时完成。有权对承包方的工程质量进行检查和验收，如发觉质量问题有权要求承包方整改。负责提供工程施工所需的场地、水源、电源等条件，并承担相应的费用。按照本协议的约定支付工程价款。2.承包方权利与义务有权按照本协议的约定获得工程价款。有权根据施工需要自主安排施工人员和施工设备，但应保证施工人员具备相应的资质和技能，施工设备符合安全要求。有权对发包方提供的场地、水源、电源等条件进行合理使用，但应承担相应的保管和维护责任。应按照施工图纸和相关规范要求进行工程施工，保证工程质量符合要求。应编制施工组织设计、施工方案和进度计划，并报发包方审批后组织实施。应负责施工现场的管理和协调，与其他施工单位保持良好的合作关系，保证工程施工的顺利进行。应负责工程材料和设备的采购、验收和保管，保证材料和设备的质量符合要求。应负责工程施工过程中的安全管理，采取必要的安全措施，防止发生安全；如发生安全，应及时报告发包方，并承担相应的责任。四、工程价款及支付1.工程价款的确定工程价款按照以下方式确定：[具体确定方式，如工程量清单计价、固定总价等]2.工程价款的支付方式预付款：发包方在合同签订后[具体天数]内，向承包方支付工程价款的[预付款比例]作为预付款。进度款：承包方按照每月完成的工程量报发包方审核，发包方在审核后[具体天数]内，向承包方支付已完工程价款的[进度款比例]。竣工结算款：工程竣工后，承包方应按照约定提交竣工结算资料，发包方在收到竣工结算资料后[具体天数]内完成审核，如无异议，在审核后[具体天数]内支付工程竣工结算款的[竣工结算款比例]；如有异议，双方应在[异议处理期限]内协商解决，协商不成的，按照本协议约定的争议解决方式处理。3.工程价款的调整如因设计变更、工程量增加或减少等原因导致工程价款发生变化，双方应按照约定的方式进行调整。五、工期与进度1.工期要求本工程的工期为[具体工期天数]，开工日期为[具体开工日期]，竣工日期为[具体竣工日期]。如因发包方原因导致工期延误，工期相应顺延；如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担违约责任。2.进度计划承包方应在合同签订后[具体天数]内编制施工进度计划，并报发包方审批。发包方应在收到施工进度计划后[具体天数]内完成审批，如无异议，承包方应按照审批后的施工进度计划组织施工。3.工期延误与提前如因不可抗力、设计变更、工程量增加或减少等原因导致工期延误，承包方应及时通知发包方，并提供相关证明材料，经发包方确认后，工期相应顺延。如因承包方原因导致工期提前，发包方应给予承包方相应的奖励。六、质量与安全1.质量标准本工程的质量标准为[具体质量标准，如国家现行标准、行业标准等]，承包方应保证工程质量符合要求。如因承包方原因导致工程质量不合格，承包方应承担返工、修复等费用，并承担相应的违约责任。2.质量保证措施承包方应建立健全质量保证体系，制定质量保证措施，加强施工过程中的质量控制，保证工程质量符合要求。3.安全施工与管理承包方应建立健全安全管理制度，制定安全施工措施，加强施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，防止发生安全。如因承包方原因导致安全，承包方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。七、材料与设备1.材料供应本工程所需的材料由承包方负责采购，但发包方有权对材料的质量进行监督和检查。承包方应按照施工图纸和相关规范要求采购材料，并提供材料的质量证明文件。2.设备供应本工程所需的设备由承包方负责采购和租赁，但发包方有权对设备的质量和功能进行监督和检查。承包方应按照施工需要采购和租赁设备，并保证设备的安全运行。3.材料与设备的检验承包方采购的材料和租赁的设备应按照相关标准和规范进行检验，检验合格后方可使用。如发觉材料和设备质量不合格，承包方应及时更换或退货，并承担相应的费用。八、竣工验收与结算1.竣工验收工程竣工后，承包方应按照约定提交竣工验收申请，并组织竣工验收。发包方应在收到竣工验收申请后[具体天数]内组织竣工验收，如无异议，应在验收后[具体天数]内出具竣工验收报告；如有异议，应在验收后[异议处理期限]内提出书面意见，双方应在[协商期限]内协商解决，协商不成的，按照本协议约定的争议解决方式处理。2.结算程序工程竣工验收合格后，承包方应按照约定提交竣工结算资料，发包方应在收到竣工结算资料后[具体天数]内完成审核，如无异议，应在审核后[具体天数]内支付工程竣工结算款；如有异议，双方应在[异议处理期限]内协商解决，协商不成的，按照本协议约定的争议解决方式处理。3.结算价款的支付工程竣工结算款的支付按照本协议约定的工程价款支付方式进行。九、违约责任1.双方违约情形及责任发包方违约：如发包方未按照本协议的约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付工程价款的[逾期违约金比例]向承包方支付逾期违约金；如因发包方原因导致工程延误，发包方应承担承包方因此而造成的损失。承包方违约：如承包方未按照本协议的约定进行工程施工，或工程质量不符合要求，承包方应承担返工、修复等费用，并按照工程价款的[违约赔偿金比例]向发包方支付违约赔偿金；如因承包方原因导致工程延误，承包方应承担违约责任，并按照工程价款的[延误违约金比例]向发包方支付延误违约金。2.违约金的计算与支付违约金的计算方式和支付方式按照本协议的约定执行。如双方对违约金的计算和支付有争议，应按照本协议约定的争议解决方式处理。十、协议的变更与解除1.协议的变更如双方需要变更本协议的内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议与本协议具有同等法律效力。2.协议的解除如因不可抗力、一方违约等原因导致本协议无法继续履行，双方可以协商解除本协议；如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.保密条款双方应对本协议的内容和履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.不可抗力如因不可抗力导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明材料。3.通知与送达双方在本协议履行过程中相互发出的通知、文件等，应