建设工程施工合同小型

建设工程施工合同小型合同编号：__________甲方（发包人）：公司名称：[具体发包人公司名称]地址：[具体发包人地址]联系方式：[具体发包人联系方式]乙方（承包人）：公司名称：[具体承包人公司名称]地址：[具体承包人地址]联系方式：[具体承包人联系方式]一、合同双方1.发包人甲方是依法设立并取得相应资质的建设单位，拥有本工程的发包权利和相关资金。甲方负责提供工程建设所需的场地、水源、电源等基本条件，并协调与工程建设相关的外部关系。2.承包人乙方是具备相应施工资质和能力的施工企业，愿意承担本工程的施工任务。乙方应按照合同约定和相关标准进行施工，保证工程质量和工期。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：[详细说明工程的各项具体施工内容]4.工程规模：[说明工程的规模大小，如建筑面积、工程量等]三、工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.合同工期总日历天数：[明确合同规定的总工期天数]四、工程质量1.工程质量标准：按照国家和地方相关标准以及合同约定的标准执行，保证工程质量合格。乙方应建立完善的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制。2.质量保证期：自工程竣工验收合格之日起[具体质量保证期时长]，在质量保证期内，乙方应负责对工程出现的质量问题进行免费维修和整改。五、工程造价及支付方式1.工程造价：根据工程的具体情况和合同约定的计价方式确定，包括工程的各项费用，如材料费、人工费、机械费等。2.预付款：甲方应在合同签订后[具体预付款比例及金额]内，向乙方支付工程预付款，作为乙方启动工程施工的资金。3.工程进度款：乙方应按照工程进度向甲方提交工程进度款支付申请，甲方应在收到申请后的[具体审核时间]内进行审核，并按照合同约定的比例支付工程进度款。工程进度款的支付应与工程进度相挂钩，保证工程资金的合理使用。4.竣工结算：工程竣工后，乙方应按照合同约定的时间和要求提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后的[具体审核时间]内进行审核，并与乙方进行结算。结算金额以审核后的竣工结算报告为准。六、双方责任与义务1.发包人责任与义务按时支付工程款项，保证乙方的施工资金需求。提供工程建设所需的相关资料和文件，协助乙方办理工程相关手续。对工程施工过程进行监督和检查，及时提出意见和建议。协调解决工程建设过程中与第三方的纠纷和矛盾。2.承包人责任与义务按照合同约定的时间和要求进行工程施工，保证工程质量和工期。建立健全的安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，保证施工安全。负责工程施工过程中的环境保护工作，避免对周边环境造成污染和破坏。按照合同约定和相关标准进行工程验收，提交完整的验收资料。七、施工组织设计和工期1.施工组织设计：乙方应在合同签订后[具体时间]内提交详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工人员安排等。甲方应在收到施工组织设计后的[具体审核时间]内进行审核，并提出意见和建议。乙方应根据甲方的意见和建议进行修改和完善。2.工期延误及处理：如因不可抗力、甲方原因或乙方自身原因导致工程工期延误，双方应按照合同约定的方式进行处理。如因不可抗力导致工期延误，双方应协商确定顺延的工期；如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的损失；如因乙方自身原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金。八、工程变更1.工程变更的范围：包括工程设计变更、工程量变更、工程质量标准变更等。如因工程变更导致工程费用增加或减少，双方应按照合同约定的方式进行调整。2.工程变更的程序：乙方应在工程变更发生后的[具体时间]内，向甲方提交工程变更申请，说明变更的原因、内容和影响。甲方应在收到申请后的[具体审核时间]内进行审核，并与乙方协商确定变更的方案和费用。如工程变更涉及到设计单位，乙方应协助甲方与设计单位进行沟通和协调。3.工程变更的价款调整：工程变更的价款调整应按照合同约定的计价方式进行计算，如合同中未约定计价方式，双方应协商确定。工程变更价款的支付应与工程进度款的支付相结合，保证工程资金的合理使用。九、竣工验收与结算1.竣工验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定的时间和要求通知甲方进行竣工验收。甲方应在收到通知后的[具体时间]内组织相关人员进行竣工验收，并在验收合格后签署竣工验收报告。如工程未经验收或验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。2.竣工结算：工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定的时间和要求提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后的[具体审核时间]内进行审核，并与乙方进行结算。结算金额以审核后的竣工结算报告为准。如双方对结算金额有异议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。3.质量保证金：甲方应在竣工结算后按照合同约定的比例扣留质量保证金，作为对工程质量的保证。质量保证金的扣留比例和期限应按照合同约定执行。在质量保证期届满后，如工程未出现质量问题，甲方应将质量保证金退还给乙方。十、违约与索赔1.违约行为及责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、赔偿损失等。如因一方违约给对方造成损失，违约方应承担赔偿责任，赔偿金额应包括直接损失和间接损失。2.索赔的提出与处理：如一方认为对方违约导致自己遭受损失，应在知道或应当知道违约行为发生后的[具体索赔时间]内，向对方提出索赔申请。对方应在收到索赔申请后的[具体处理时间]内进行处理，并与索赔方协商确定赔偿金额。如双方对赔偿金额有异议，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。十一、争议解决1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点：如双方选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为[具体仲裁地点]；如双方选择诉讼方式解决争议，诉讼地点为[具体诉讼地点]。