国家基本建设建设工程施工合同

国家基本建设建设工程施工合同合同编号：__________发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系电话]，电子邮箱：[发包人邮箱]。承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系电话]，电子邮箱：[承包人邮箱]。一、合同双方1.发包人：名称：[发包人公司名称]，是依法成立的具有独立法人资格的单位，具备从事本合同工程施工的相应资质和能力。地址：[发包人地址]，负责本工程的投资、建设和管理等工作。联系方式：[发包人联系电话]，用于与承包人进行沟通和协调。电子邮箱：[发包人邮箱]，用于发送与本工程相关的文件和通知。2.承包人：名称：[承包人公司名称]，是依法成立的具有独立法人资格的单位，具备从事本合同工程施工的相应资质和能力。地址：[承包人地址]，负责本工程的施工和管理等工作。联系方式：[承包人联系电话]，用于与发包人进行沟通和协调。电子邮箱：[承包人邮箱]，用于发送与本工程相关的文件和通知。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]，该工程是[工程的主要用途或性质]。2.工程地点：[具体工程地点]，位于[详细地理位置]。3.工程内容：本工程包括[列举工程的主要施工内容，如建筑主体施工、装饰装修、水电安装等]，具体工程范围以施工图为准。4.工程规模：本工程的建筑面积为[具体建筑面积]平方米，建筑高度为[具体建筑高度]米，结构形式为[具体结构形式，如砖混结构、框架结构等]。三、合同工期1.开工日期：[预计开始施工的日期]，承包人应在该日期前做好施工准备工作，开始正式施工。2.竣工日期：[预计完成施工的日期]，承包人应在该日期前完成全部工程施工，并通过竣工验收。3.工期总日历天数：[总施工天数，从开工日期至竣工日期的天数]，承包人应严格按照合同约定的工期进行施工，不得擅自拖延工期。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误，承包人应及时通知发包人，并提供相关证明材料，经发包人同意后，可适当延长工期。四、工程质量1.质量标准：本工程的质量标准应符合国家和地方现行的相关标准和规范，如《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等。承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量合格。2.质量保证措施：承包人应建立健全质量保证体系，制定详细的质量保证措施，加强施工过程中的质量控制，保证工程质量符合要求。承包人应定期对工程质量进行检查和评估，及时发觉和解决质量问题。如发觉工程质量不符合要求，承包人应立即采取措施进行整改，直至达到质量标准为止。五、合同价款与支付1.合同价款形式：本合同采用[具体合同价款形式，如固定总价合同、单价合同等]，合同价款为[具体合同价款金额]元（大写：[大写合同价款金额]）。合同价款包括工程施工所需的全部费用，如人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。2.合同价款调整：在施工过程中，如因设计变更、工程量增减、材料价格波动等原因导致合同价款需要调整，承包人应及时通知发包人，并提供相关证明材料。发包人应在收到通知后的[约定的审核时间]内进行审核，并与承包人协商确定调整后的合同价款。3.预付款：发包人应在合同签订后的[约定的预付款支付时间]内，向承包人支付合同价款的[预付款比例]作为预付款，预付款金额为[预付款金额]元（大写：[大写预付款金额]）。预付款用于支付工程前期的准备工作和材料采购等费用，预付款在工程进度款中抵扣。4.工程进度款支付：承包人应按照合同约定的工程进度，向发包人提交工程进度款支付申请。发包人应在收到支付申请后的[约定的审核时间]内进行审核，并按照合同约定的支付比例向承包人支付工程进度款。工程进度款的支付比例为[具体支付比例，如已完工程价款的70%等]，支付金额为[具体支付金额]元（大写：[大写支付金额]）。5.竣工结算：工程竣工后，承包人应按照合同约定的时间和要求，向发包人提交竣工结算报告。发包人应在收到竣工结算报告后的[约定的审核时间]内进行审核，并与承包人协商确定竣工结算价款。竣工结算价款的审核结果应以双方签字确认的竣工结算报告为准。六、双方责任与义务1.发包人责任与义务：按照合同约定的时间和方式向承包人支付合同价款。提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并保证其满足施工要求。协助承包人办理施工所需的各种手续和证件，如施工许可证、规划许可证等。及时组织工程验收，如发觉工程质量问题，应及时通知承包人进行整改。按照合同约定的时间和方式向承包人提供施工图纸和技术资料等。2.承包人责任与义务：按照合同约定的时间和要求进行施工，保证工程质量和工期符合要求。建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，保证施工安全。负责施工所需的材料、设备的采购和供应，并保证其质量符合要求。按照合同约定的时间和要求向发包人提交工程进度款支付申请、竣工结算报告等。负责施工现场的清理和恢复工作，保证工程竣工后场地整洁。七、施工组织设计与工期1.施工组织设计：承包人应在合同签订后的[约定的时间]内，编制详细的施工组织设计，并提交给发包人审核。施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工平面图、劳动力计划、机械设备计划等内容。发包人应在收到施工组织设计后的[约定的审核时间]内进行审核，并提出修改意见。承包人应根据发包人提出的修改意见进行修改，直至施工组织设计得到发包人认可为止。2.工期延误与提前：如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任，并按照合同约定向发包人支付违约金。如因发包人原因导致工期延误，承包人应及时通知发包人，并提供相关证明材料。经发包人同意后，可适当延长工期，工期顺延期间承包人不承担违约责任。如承包人提前完成工程施工，发包人应按照合同约定给予奖励。八、工程变更1.工程变更的范围：在施工过程中，如因设计变更、工程量增减、材料价格波动等原因导致工程变更，承包人应及时通知发包人，并提供相关证明材料。发包人应在收到通知后的[约定的审核时间]内进行审核，并与承包人协商确定工程变更的内容和价款。2.工程变更的程序：工程变更应按照以下程序进行：承包人提出工程变更申请，并提交相关证明材料。发包人审核工程变更申请，并提出审核意见。承包人根据发包人提出的审核意见进行修改，并提交修改后的工程变更申请。发包人再次审核工程变更申请，并与承包人协商确定工程变更的内容和价款。双方签订工程变更协议，明确工程变更的内容、价款、工期等事项。3.工程变更的价款调整：工程变更的价款调整应按照以下原则进行：合同中有适用的工程变更价款条款的，按照合同约定的价款进行调整。合同中有类似的工程变更价款条款的，可以参照类似条款的价款进行调整。合同中没有适用或类似的工程变更价款条款的，按照成本加利润的原则确定工程变更的价款。九、竣工验收与结算1.竣工验收：工程竣工后，承包人应按照合同约定的时间和要求，向发包人提交竣工验收申请。发包人应在收到竣工验收申请后的[约定的审核时间]内进行审核，并组织相关单位进行竣工验收。竣工验收应包括工程质量验收、工程资料验收等内容。如工程质量符合要求，工程资料齐全，发包人应在竣工验收报告上签字确认。2.竣工结算：工程竣工验收合格后，承包人应按照合同约定的时间和要求，向发包人提交竣工结算报告。发包人应在收到竣工结算报告后的[约定的审核时间]内进行审核，并与承包人协商确定竣工结算价款。竣工结算价款的审核结果应以双方签字确认的竣工结算报告为准。3.质量保证金：发包人应在竣工结算价款中预留[质量保证金比例]的金额作为质量保证金，质量保证金的金额为[质量保证金金额]元（大写：[大写质量保证金金额]）。质量保证金的预留期限为[质量保证金预留期限，如两年]，自工程竣工验收合格之日起计算。在质量保证金预留期限内，如工程出现质量问题，承包人应按照合同约定承担维修责任。如承包人在规定的时间内未能履行维修责任，发包人可以委托第三方进行维修，维修费用从质量保证金中扣除。质量保证金预留期限届满后，如工程未出现质量问题，发包人应将质量保证金退还给承包人。十、违约与索赔1.违约情形：双方在履行本合同过程中，如出现以下情形之一，视为违约：发包人未按照合同约定的时间和方式向承包人支付合同价款。承包人未按照合同约定的时间和要求进行施工，导致工期延误或工程质量不符合要求。一方违反本合同约定的其他义务，给对方造成损失。2.违约责任：如一方违约，应承担违约责任，并按照合同约定向对方支付违约金。如违约金不足以弥补对方的损失，违约方还应赔偿对方的实际损失。3.索赔程序：如一方认为对方违约给其造成了损失，应在知道或应当知道违约事实之日起[约定的索赔期限]内，向对方提出索赔通知，并提供相关证明材料。对方应在收到索赔通知后的[约定的答复期限]内进行答复，并与索赔方协商解决索赔事宜。如双方在协商过程中无法达成一致意见，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、争议解决1.争议解决方式：双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点：如双方选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为[具体仲裁地点]；如双方选择诉讼方式解决争议，诉讼地点