合同范本工期

合同范本工期第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行某项目建设的工期相关事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目总投资：__________

二、工期约定

2.1本合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。

2.2乙方应严格按照甲方要求，确保在合同约定的工期内完成项目建设。

2.3乙方在施工过程中，如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方，并按照以下规定办理：

（1）因不可抗力原因导致工期延误的，乙方应在发生不可抗力事件后____日内向甲方提交证明材料，甲方应在收到证明材料后____日内确认。

（2）经确认后，乙方可根据实际延误的工期，在合同工期基础上顺延____个月。

（3）如乙方未在规定时间内提交证明材料，或甲方不予确认，则工期延误责任由乙方承担。

三、费用及支付

3.1本合同工期相关费用总额为人民币____元。

3.2乙方在合同工期开始前____日内，向甲方提交施工组织设计、进度计划等文件，经甲方审核通过后，甲方应向乙方支付合同工期相关费用的____%。

3.3乙方在合同工期进行过程中，每月向甲方提交工程进度报告，经甲方审核通过后，甲方应按合同约定，每月向乙方支付合同工期相关费用的____%。

3.4合同工期结束后，乙方应在____日内向甲方提交竣工报告，经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同工期相关费用的____%。

四、违约责任

4.1乙方未按合同约定完成项目建设，导致工期延误的，应向甲方支付违约金，违约金按合同工期相关费用的____%计算。

4.2甲方未按合同约定支付工期相关费用的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的____%计算。

五、争议解决

5.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

6.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.施工组织设计

3.进度计划

4.竣工报告

5.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为某项目建设主体，乙方（以下简称“乙方”）为项目建设施工单位，丙方（以下简称“丙方”）为项目监理单位。鉴于甲乙双方就项目建设事宜达成一致，丙方同意担任项目监理，为确保项目顺利进行，甲乙双方与丙方经友好协商，就项目建设的工期、质量、费用等事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目总投资：__________

二、工期约定

2.1本合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。

2.2乙方应严格按照甲方要求，在合同约定的工期内完成项目建设。

2.3丙方负责对乙方施工进度进行监督管理，确保项目按期完成。

三、甲方权益及责任

3.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成项目建设，并对乙方施工进度进行监督。

3.2甲方有权要求丙方对乙方施工进度进行监督管理，确保项目按期完成。

3.3甲方有权对乙方施工过程中出现的问题进行协调和解决。

3.4甲方有权要求乙方在合同工期基础上，对因自身原因造成的工期延误进行赔偿。

四、乙方责任及权利

4.1乙方应按照合同约定的时间节点完成项目建设，并对施工质量负责。

4.2乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。

4.3乙方有权要求丙方对施工过程中的问题进行协调和解决。

4.4乙方在施工过程中，如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方和丙方，并按照以下规定办理：

（1）因不可抗力原因导致工期延误的，乙方应在发生不可抗力事件后____日内向甲方和丙方提交证明材料。

（2）经确认后，乙方可根据实际延误的工期，在合同工期基础上顺延____个月。

（3）如乙方未在规定时间内提交证明材料，或甲方和丙方不予确认，则工期延误责任由乙方承担。

五、丙方责任及权利

5.1丙方负责对乙方施工进度进行监督管理，确保项目按期完成。

5.2丙方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成项目建设。

5.3丙方有权要求甲方对乙方施工进度进行监督。

5.4丙方有权对乙方施工过程中的问题进行协调和解决。

六、费用及支付

6.1本合同工期相关费用总额为人民币____元。

6.2乙方在合同工期开始前____日内，向甲方提交施工组织设计、进度计划等文件，经甲方审核通过后，甲方应向乙方支付合同工期相关费用的____%。

6.3乙方在合同工期进行过程中，每月向甲方提交工程进度报告，经甲方审核通过后，甲方应按合同约定，每月向乙方支付合同工期相关费用的____%。

6.4合同工期结束后，乙方应在____日内向甲方提交竣工报告，经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同工期相关费用的____%。

七、违约责任

7.1乙方未按合同约定完成项目建设，导致工期延误的，应向甲方支付违约金，违约金按合同工期相关费用的____%计算。

7.2甲方未按合同约定支付工期相关费用的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的____%计算。

7.3丙方未按合同约定履行监理职责的，应向甲方支付违约金，违约金按合同工期相关费用的____%计算。

八、争议解决

8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

9.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，丙方执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.施工组织设计

3.进度计划

4.竣工报告

5.其他相关文件

第三方丙方的介入，旨在确保项目按期完成，保障甲方的权益。甲方作为项目主体，对项目进度和质量拥有主导权，通过引入丙方作为监理单位，加强对乙方施工过程的监督和管理，保障项目顺利进行。同时，甲方在合同中明确了自身的权益和责任，以及乙方的违约和限制条款，确保甲方在项目建设过程中的利益得到充分保障。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为某项目建设施工单位，甲方（以下简称“甲方”）为项目建设主体，丁方（以下简称“丁方”）为项目投资单位。鉴于乙方具备项目建设能力，甲方需要乙方进行施工，丁方同意投资该项目，为确保项目顺利实施，甲乙双方与丁方经友好协商，就项目建设的资金、工期、质量等事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________项目

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目总投资：__________

二、资金及支付

2.1本合同项目总投资为人民币____元，由丁方全额投资。

2.2乙方在项目施工过程中，丁方将按照以下进度支付工程款项：

（1）项目开工前，丁方支付项目总投资的____%作为预付款；

（2）项目施工过程中，每完成合同约定的一定比例的工程量，丁方支付相应的工程款项；

（3）项目完工并经验收合格后，丁方支付项目总投资的____%作为竣工款。

三、工期约定

3.1本合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。

3.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和工程量清单进行施工，确保在合同约定的工期内完成项目建设。

3.3乙方在施工过程中，如因设计变更、材料供应等问题导致工期延误，应及时通知甲方和丁方，并按照以下规定办理：

（1）因设计变更导致工期延误的，乙方有权要求甲方和丁方延长工期，并相应调整工程款项；

（2）因材料供应等原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方和丁方提供必要的支持，如材料采购、运输等。

四、乙方权益及责任

4.1乙方有权要求甲方和丁方按照合同约定及时支付工程款项。

4.2乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。

4.3乙方有权要求丁方在项目施工过程中提供必要的资金支持。

4.4乙方在施工过程中，如因甲方和丁方原因导致工期延误或工程质量问题，乙方有权要求甲方和丁方承担相应的责任。

五、甲方责任及权利

5.1甲方负责向乙方提供施工图纸、技术资料等，并确保其准确性和完整性。

5.2甲方有权对乙方的施工质量进行监督检查。

5.3甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成项目建设。

5.4甲方在乙方施工过程中，如因自身原因导致工期延误或工程质量问题，应承担相应的责任。

六、丁方责任及权利

6.1丁方负责向甲方和乙方提供项目总投资，并按照合同约定支付工程款项。

6.2丁方有权要求甲方和乙方按照合同约定的时间节点完成项目建设。

6.3丁方有权对乙方的施工质量进行监督检查。

6.4丁方在乙方施工过程中，如因自身原因导致工期延误或工程质量问题，应承担相应的责任。

七、违约责任

7.1乙方未按合同约定完成项目建设，导致工期延误的，应向甲方和丁方支付违约金，违约金按合同工期相关费用的____%计算。

7.2甲方未按合同约定提供施工图纸和技术资料，导致工期延误或工程质量问题的，应向乙方支付违约金，违约金按合同工期相关费用的____%计算。

7.3丁方未按合同约定支付工程款项的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的____%计算。

八、争议解决

8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

9.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，丁方执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.