劳动分包合同

劳动分包合同编号：__________

甲方（分包方）名称：________________

地址：_____________________________

乙方（承包方）名称：________________

地址：_____________________________

鉴于甲方具备一定的劳动能力和工作经验，乙方愿意将部分劳动任务分包给甲方完成。为明确双方的权利、义务及责任，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方在乙方分包任务中的权利、义务及责任，确保分包任务顺利进行。

二、合同背景

乙方根据项目需求，决定将部分劳动任务分包给甲方完成，双方经协商一致，达成本合同。

三、合同期限

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包任务完成之日止。合同期限不得超过甲方在乙方分包任务中的实际工作时间。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.甲方应按照乙方提供的项目要求、技术规范和操作规程，保质保量地完成分包任务。

2.甲方应遵守国家相关法律法规，确保分包任务的合法性和合规性。

3.甲方应妥善保管乙方提供的设备、工具和材料，因保管不善导致的损坏或丢失，甲方应承担赔偿责任。

4.甲方应按时提交工作进度报告，及时与乙方沟通，确保项目进度与乙方需求保持一致。

5.甲方应保证分包任务期间的工作环境安全，如发生安全事故，甲方应承担相应责任。

6.甲方应按照合同约定，向乙方支付合理的人工费用、材料费用和运输费用等。

二、乙方责任和义务：

1.乙方应按照合同约定，向甲方提供分包任务所需的设备、工具、材料和技术支持。

2.乙方应按照合同约定，按时支付甲方的人工费用、材料费用和运输费用等。

3.乙方应监督甲方的工作进度，确保分包任务按照合同约定的时间节点完成。

4.乙方应与甲方保持良好的沟通，及时解决分包任务过程中出现的问题。

5.乙方应负责协调甲方与其他相关方的合作关系，确保分包任务的顺利进行。

6.乙方应承担因自身原因导致的项目延误、质量不合格等责任，并按照合同约定进行赔偿。

三、双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供必要的支持，包括设备、工具、材料和技术支持。

2.甲方有权要求乙方按照合同约定支付相关费用。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定完成分包任务，并保证质量。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点完成分包任务。

5.双方均有权要求对方遵守合同约定，履行各自的责任和义务。

四、争议解决：

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同的总金额为人民币_____元整（大写：_____元整），该金额包括但不限于人工费用、材料费用、运输费用、设备使用费用以及乙方应承担的其他费用。

二、支付方式

1.分阶段支付：合同总金额将按照项目进度分阶段支付，具体支付节点及比例如下：

-阶段一：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款；

-阶段二：甲方完成第一阶段工作并经乙方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总金额的_____%；

-阶段三：甲方完成第二阶段工作并经乙方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总金额的_____%；

-阶段四：甲方完成全部分包任务并经乙方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总金额的_____%。

2.验收支付：每个支付阶段的款项支付条件为甲方完成相应阶段的工作并经乙方验收合格。验收合格的具体标准及程序由双方另行约定。

3.额外费用：因不可抗力、甲方要求变更等原因产生的额外费用，经双方协商一致后，可按照实际发生额另行支付。

4.付款方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付款项，具体账户信息由乙方在合同签订前提供。

5.付款时间：甲方应在每个支付阶段约定的付款时间内完成款项支付。

6.逾期支付：如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付_____%的逾期付款违约金。

三、发票及税务处理

1.甲方支付款项时，乙方应向甲方开具合法、有效的增值税专用发票。

2.双方应按照国家相关税务规定处理合同涉及的税务问题，包括但不限于增值税的缴纳和退税。

四、支付争议解决

如双方对支付金额或支付条件存在争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.如甲方未按合同约定的时间节点完成分包任务，或完成的任务不符合合同约定的质量标准，甲方应向乙方支付_____%的违约金。

2.如乙方未按合同约定支付款项，乙方应向甲方支付_____%的违约金。

3.如因甲方原因导致项目延误，甲方应赔偿乙方因延误造成的损失。

4.如因乙方原因导致项目延误或质量不合格，乙方应赔偿甲方因延误或质量不合格造成的损失。

5.如双方违反合同约定，造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

二、违约金的计算与支付

违约金应按照实际损失计算，并在违约行为发生之日起____个工作日内支付。

三、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.双方也可以选择仲裁方式解决争议，仲裁地点为______，仲裁机构为______。

4.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

四、适用法律与管辖

本合同适用中华人民共和国法律。合同履行过程中发生的争议，如选择诉讼方式解决，应由合同签订地人民法院管辖。

五、其他

1.如本合同任何条款因违反法律法规而无效，不影响其他条款的效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附则：

一、生效条件

本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，自生效之日起，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

二、有效期

本合同的有效期为____年，自合同生效之日起计算。合同期满后，如双方无异议，可协商续签。

三、变更与终止条款

1.变更：在合同有效期内，如因不可抗力、法律法规变更等原因导致合同内容需要调整，双方应友好协商，签订书面变更协议，变更后的协议与本合同具有同等法律效力。

2.终止条件：

-双方协商一致，签订书面终止协议；

-一方违约，另一方依法解除合同；

-因不可抗力导致合同无法履行；

-合同约定的其他终止条件。

3.终止程序：合同终止前，双方应妥善处理未完成的工作和已发生的事项，确保合同终止后双方的合法权益不受侵害。

四、通知与送达

1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方的地址。

2.通知自发送之日起____个工作日后视为送达。

五、不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

3.因不可抗力导致合同无法履行或履行困难，双方可协商延期履行或解除合同。

六、争议解决

如本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.需求文档：详细列明分包任务的各项需求，包括但不限于工作内容、质量标准、进度要求等。

2.设计方案：甲方提交的设计方案文件，包括但不限于图纸、说明、计算书等。

3.技术规格：甲方提供的技术规格文件，包括但不限于设备、材料、工艺要求等。

4.甲方营业执照副本复印件：证明甲方具备合法经营资格的文件。

5.甲方税务登记证副本复印件：证明甲方已完成税务登记的文件。

6.甲方法定代表人身份证明：证明甲方法定代表人的身份及授权的文件。

7.甲方开户许可证复印件：证明甲方银行账户信息的文件。

8.合同履行过程中的相关协议和补充协议：如因特殊情况