1000万施工合同范例

1000万施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

鉴于：

1.发包方拟在本合同约定范围内进行工程建设项目，现委托承包方进行施工。

2.承包方具有相应的施工资质，愿意接受发包方的委托，承担本合同约定的施工任务。

3.发包方与承包方就本合同内容经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程建设内容：__________

二、合同工期

1.合同工期自本合同生效之日起至__________止。

2.承包方应按照发包方要求，确保工程质量、安全、进度，按照合同约定的工期完成施工任务。

三、工程质量

1.承包方应严格按照国家有关工程质量标准、规范、规程进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2.发包方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，发现质量问题，承包方应立即整改。

四、合同价款

1.本合同价款为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.合同价款包括：施工、材料、设备、劳务、运输、保险等费用。

3.合同价款支付方式：

（1）开工前，承包方提交履约保证金人民币__________元整（大写：__________元整）。

（2）按工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点如下：

①开工前支付：__________%

②工程进度至__________时支付：__________%

③工程进度至__________时支付：__________%

④工程进度至__________时支付：__________%

⑤工程进度至__________时支付：__________%

⑥工程验收合格后支付：__________%

（3）承包方在合同约定的每个支付节点前，向发包方提交相应的工程进度款支付申请，发包方在收到申请后__________日内支付相应款项。

五、工程进度

1.承包方应按照合同约定的工期完成施工任务。

2.发包方有权要求承包方加快工程进度，承包方应予以配合。

3.因承包方原因造成工程进度延误的，承包方应承担相应的责任。

六、工程验收

1.工程竣工后，双方应共同进行工程验收。

2.验收合格后，发包方应在验收合格之日起__________日内支付合同价款。

3.验收不合格的，承包方应按发包方要求进行整改，直至验收合格。

七、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

2.承包方未按合同约定的工期完成施工任务的，每延误一日，应向发包方支付违约金人民币__________元整（大写：__________元整）。

3.承包方在施工过程中，未按照国家有关工程质量标准、规范、规程进行施工，导致工程质量不合格的，应承担相应的责任。

八、争议解决

1.发包方与承包方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式__________份，甲方执__________份，乙方执__________份。

3.本合同附件如下：

（1）施工图纸

（2）工程量清单

（3）合同价款支付计划

（4）其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

第一篇范文：合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

第三方（以下简称“监理方”）：__________

鉴于：

1.发包方拟在本合同约定范围内进行工程建设项目，为确保工程质量和进度，委托监理方进行工程监理。

2.承包方具有相应的施工资质，愿意接受发包方的委托，承担本合同约定的施工任务。

3.发包方、承包方与监理方就本合同内容经协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程建设内容：__________

二、监理方职责

1.监理方应按照国家有关工程监理法规、规范、规程进行监理工作。

2.监理方负责对承包方的施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全、进度符合合同约定。

3.监理方应定期向发包方提交监理报告，及时反映工程进展情况和存在问题。

三、承包方职责

1.承包方应严格按照国家有关工程质量标准、规范、规程进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2.承包方应按照合同约定的工期完成施工任务，并确保工程进度符合发包方要求。

3.承包方应配合监理方进行监理工作，及时整改监理方提出的问题。

四、甲方权益

1.发包方有权要求承包方加快工程进度，承包方应予以配合。

2.发包方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，发现质量问题，承包方应立即整改。

3.发包方有权要求承包方在规定时间内提交工程进度款支付申请，并按约定支付款项。

4.发包方有权要求承包方在工程验收合格后支付合同价款。

五、合同价款

1.本合同价款为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.合同价款包括：施工、材料、设备、劳务、运输、保险等费用。

3.合同价款支付方式：

（1）开工前，承包方提交履约保证金人民币__________元整（大写：__________元整）。

（2）按工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点如下：

①开工前支付：__________%

②工程进度至__________时支付：__________%

③工程进度至__________时支付：__________%

④工程进度至__________时支付：__________%

⑤工程进度至__________时支付：__________%

⑥工程验收合格后支付：__________%

（3）承包方在合同约定的每个支付节点前，向发包方提交相应的工程进度款支付申请，发包方在收到申请后__________日内支付相应款项。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

2.承包方未按合同约定的工期完成施工任务的，每延误一日，应向发包方支付违约金人民币__________元整（大写：__________元整）。

3.承包方在施工过程中，未按照国家有关工程质量标准、规范、规程进行施工，导致工程质量不合格的，应承担相应的责任。

七、第三方责任

1.监理方应严格按照合同约定履行监理职责，对工程质量、安全、进度进行监督检查。

2.监理方未履行监理职责，导致工程质量、安全、进度不符合合同约定的，应承担相应的责任。

八、争议解决

1.发包方与承包方、监理方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式__________份，甲方执__________份，乙方执__________份，监理方执__________份。

3.本合同附件如下：

（1）施工图纸

（2）工程量清单

（3）合同价款支付计划

（4）其他相关文件

第三方介入的意义和目的在于，通过监理方的专业监督，确保工程质量和进度符合合同约定，从而保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于，通过合同条款的设置，确保甲方在工程建设和施工过程中的权益得到充分保障，同时，通过增加甲方的权利条款和利益条款，以及乙方的违约及限制条款，使甲方在合同履行过程中处于有利地位，有利于实现甲方利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）：__________

乙方（以下简称“承建商”）：__________

第三方（以下简称“咨询方”）：__________

鉴于：

1.业主拟在本合同约定范围内进行房地产开发项目，为确保项目整体规划和设计质量，委托咨询方提供专业咨询服务。

2.承建商具有相应的施工资质，愿意接受业主的委托，承担本合同约定的施工任务。

3.业主、承建商与咨询方就本合同内容经协商一致，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目建设内容：__________

二、咨询方职责

1.咨询方应按照国家有关房地产开发法规、规范、规程提供咨询服务。

2.咨询方负责对项目的整体规划和设计方案进行审核，确保其符合相关法律法规和行业标准。

3.咨询方应定期向业主提交项目咨询报告，提供专业意见和建议。

三、承建商职责

1.承建商应严格按照国家有关工程质量标准、规范、规程进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2.承建商应按照合同约定的工期完成施工任务，并确保工程进度符合业主要求。

3.承建商应配合咨询方进行项目咨询工作，及时整改咨询方提出的问题。

四、业主权益

1.业主有权要求承建商加快工程进度，承建商应予以配合。

2.业主有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，发现质量问题，承建商应立即整改。

3.业主有权要求承建商在规定时间内提交工程进度款支付申请，并按约定支付款项。

4.业主有权要求承建商在项目验收合格后支付合同价款。

五、合同价款

1.本合同价款为人民币__________元整（大写：__________元整）。

2.合同价款包括：施工、材料、设备、劳务、运输、保险等费用。

3.合同价款支付方式：

（1）开工前，承建商提交履约保证金人民币__________元整（大写：__________元整）。

（2）按工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点如下：

①开工前支付：__________%

②工程进度至__________时支付：__________%

③工程进度至__________时支付：__________%

④工程进度至__________时支付：__________%

⑤工程进度至__________时支付：__________%

⑥项目验收合格后支付：__________%

（3）承建商在合同约定的每个支付节点前，向业主提交相应的工程进度款支付申请，业主在收到申请后__________日内支付相应款项。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

2.承建商未按合同约定的工期完成施工任务的，每延误一日，应向业主支付违约金人民币__________元整（大写：__________元整）。

3.承建商在施工过程中，未按照国家有关工程质量标准、规范、规程进行施工，导致工程质量不合格的，应承担相应的责任。

七、咨询方责任

1.咨询方应严格按照合同约定提供咨询服务，对项目整体规划和设计方案进行审核。

2.咨询方未履行咨询职责，导致项目整体规划和设计方案不符合相关法律法规和行业标准的，应承担相应的责任。

八、争议解决

1.业主与承建商、咨询方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式__________份，业主执__________份，承建商执__________份，咨询方执__________份。

3.本合同附件如下：

（1）项目整体