临时公路施工合同范例

临时公路施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（施工方）：____________________

乙方（发包方）：____________________

鉴于甲方拥有某公路施工项目的施工权，乙方需将该项目委托给甲方进行施工，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目工期：____________________

5.项目总投资：____________________

二、合同标的

1.甲方负责完成乙方委托的公路施工项目，包括路基、路面、桥梁、隧道、交通安全设施等。

2.甲方应按照乙方提供的设计文件、技术规范、质量标准等要求进行施工。

三、双方权利与义务

1.甲方权利：

（1）在施工过程中，甲方有权根据实际情况调整施工方案，但需经乙方同意。

（2）甲方有权要求乙方提供必要的施工资料和设备。

（3）甲方有权要求乙方支付工程进度款和结算款。

2.甲方义务：

（1）甲方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。

（2）甲方应按照乙方要求，对施工过程中的环境保护、文明施工等方面进行管理。

（3）甲方应配合乙方进行工程验收和移交。

3.乙方权利：

（1）乙方有权对甲方施工过程进行监督和检查。

（2）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量、安全等要求进行施工。

（3）乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的施工资料和设备。

4.乙方义务：

（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求提供施工场地和施工条件。

（2）乙方应按照甲方要求，及时提供施工资料和设备。

（3）乙方应按照合同约定的时间支付工程进度款和结算款。

四、合同履行

1.双方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求履行各自的权利和义务。

2.甲方在施工过程中，如遇不可抗力因素导致工程进度延误，应及时通知乙方，并采取有效措施，尽量减少损失。

3.乙方在支付工程进度款和结算款时，如因甲方原因导致工程进度延误，应按合同约定承担违约责任。

五、违约责任

1.甲方违约：

（1）未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务的，应承担相应的违约责任。

（2）未按照乙方要求提供施工资料和设备的，应承担相应的违约责任。

（3）因甲方原因导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约：

（1）未按合同约定的时间、质量、安全等要求提供施工场地和施工条件的，应承担相应的违约责任。

（2）未按合同约定的时间支付工程进度款和结算款的，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计文件

2.施工图纸

3.技术规范

4.质量标准

5.施工合同专用条款

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（施工方）：____________________

乙方（发包方）：____________________

第三方（监理方）：____________________

鉴于甲方拥有某公路施工项目的施工权，乙方需将该项目委托给甲方进行施工，为保障施工质量、进度和安全，特聘请第三方作为监理方对施工过程进行监督和管理。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目工期：____________________

5.项目总投资：____________________

二、合同标的

1.甲方负责完成乙方委托的公路施工项目，包括路基、路面、桥梁、隧道、交通安全设施等。

2.甲方应按照乙方提供的设计文件、技术规范、质量标准等要求进行施工。

3.第三方作为监理方，对施工过程进行监督和管理，确保施工质量、进度和安全。

三、甲方的权利与义务

1.甲方权利：

（1）甲方有权根据实际情况调整施工方案，但需经乙方和第三方同意。

（2）甲方有权要求乙方提供必要的施工资料和设备。

（3）甲方有权要求乙方和第三方支付工程进度款和结算款。

（4）甲方有权要求第三方对施工过程中的环境保护、文明施工等方面进行管理。

2.甲方义务：

（1）甲方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。

（2）甲方应配合乙方和第三方进行工程验收和移交。

四、乙方的权利与义务

1.乙方权利：

（1）乙方有权对甲方施工过程进行监督和检查。

（2）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量、安全等要求进行施工。

（3）乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的施工资料和设备。

2.乙方义务：

（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求提供施工场地和施工条件。

（2）乙方应按照甲方要求，及时提供施工资料和设备。

（3）乙方应按照合同约定的时间支付工程进度款和结算款。

五、第三方的权利与义务

1.第三方权利：

（1）第三方有权对甲方施工过程进行监督和检查，确保施工质量、进度和安全。

（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工资料和设备。

2.第三方义务：

（1）第三方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求对施工过程进行监督和管理。

（2）第三方应配合甲方和乙方进行工程验收和移交。

六、违约责任

1.甲方违约：

（1）未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务的，应承担相应的违约责任。

（2）未按照乙方要求提供施工资料和设备的，应承担相应的违约责任。

（3）因甲方原因导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约：

（1）未按合同约定的时间、质量、安全等要求提供施工场地和施工条件的，应承担相应的违约责任。

（2）未按合同约定的时间支付工程进度款和结算款的，应承担相应的违约责任。

3.第三方违约：

（1）未按合同约定的时间、质量、安全等要求对施工过程进行监督和管理的，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计文件

2.施工图纸

3.技术规范

4.质量标准

5.施工合同专用条款

九、第三方介入的意义和目的

第三方作为监理方介入，旨在确保施工质量、进度和安全，提高工程管理水平，降低施工风险，保障甲方权益。

十、甲方为主导的目的和意义

甲方作为施工方，在合同中占据主导地位，有利于甲方更好地发挥自身优势，确保项目顺利进行，实现项目预期目标。甲方权益得到充分保障，有利于提高甲方在行业内的竞争力。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（开发商）：____________________

甲方（施工单位）：____________________

第三方（监理公司）：____________________

鉴于乙方拟开发某住宅小区项目，需要委托甲方进行基础设施建设施工，为确保施工质量、进度和安全，特聘请第三方作为监理公司对施工过程进行全程监督。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目工期：____________________

5.项目总投资：____________________

二、合同标的

1.甲方负责完成乙方委托的住宅小区基础设施施工项目，包括道路、供水、供电、排水、绿化等。

2.甲方应按照乙方提供的设计文件、技术规范、质量标准等要求进行施工。

3.第三方作为监理公司，对施工过程进行监督和管理，确保施工质量、进度和安全。

三、乙方的权利与义务

1.乙方权利：

（1）乙方有权对甲方施工过程进行监督和检查，确保施工符合设计文件、技术规范和质量标准。

（2）乙方有权要求甲方提供施工进度报告、质量检测报告等相关资料。

（3）乙方有权要求甲方在施工过程中解决施工质量问题。

（4）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点完成施工任务。

2.乙方义务：

（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求提供施工场地和施工条件。

（2）乙方应按照甲方要求，及时提供施工图纸、技术规范、质量标准等相关资料。

（3）乙方应按照合同约定的时间支付工程进度款和结算款。

四、甲方的权利与义务

1.甲方权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间提供施工图纸、技术规范、质量标准等相关资料。

（2）甲方有权要求乙方在施工过程中提供必要的施工场地和施工条件。

2.甲方义务：

（1）甲方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。

（2）甲方应配合乙方进行工程验收和移交。

五、第三方的权利与义务

1.第三方权利：

（1）第三方有权对甲方施工过程进行监督和检查，确保施工质量、进度和安全。

（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工资料和设备。

2.第三方义务：

（1）第三方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求对施工过程进行监督和管理。

（2）第三方应配合甲方和乙方进行工程验收和移交。

六、违约责任

1.甲方违约：

（1）未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务的，应承担相应的违约责任。

（2）未按照乙方要求提供施工资料和设备的，应承担相应的违约责任。

（3）因甲方原因导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任。

2.乙方违约：

（1）未按合同约定的时间、质量、安全等要求提供施工场地和施工条件的，应承担相应的违约责任。

（2）未按合同约定的时间支付工程进度款和结算款的，应承担相应的违约责任。

3.第三方违约：

（1）未按合同约定的时间、质量、安全等要求对施工过程进行监督和管理的，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计文件

2.施工图纸

3.技术规