公路施工分包合同范本

公路施工分包合同范本编号：__________

甲方（分包方）：__________，地址：__________

乙方（总包方）：__________，地址：__________

鉴于甲方具备公路施工的专业能力，乙方需将某公路施工项目部分工程分包给甲方施工，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方分包乙方某公路施工项目部分工程事宜，达成如下协议：

一、合同目的：甲方根据乙方的需求，负责某公路施工项目部分工程的施工，确保工程质量和进度，乙方提供必要的施工条件和技术支持。

二、合同背景：乙方拟在某地建设一条公路，根据工程进度和需求，决定将部分工程分包给具备相应资质的甲方施工。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.严格按照乙方提供的施工图纸、技术规范和工程要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和乙方要求。

2.按照合同约定的时间节点完成工程，不得无故拖延工期。

3.负责施工现场的安全管理，确保施工安全，防止发生安全事故。

4.配备足够的施工人员、机械设备和材料，确保工程顺利进行。

5.按照国家规定和乙方要求，做好施工现场的环保工作，防止环境污染。

6.按照合同约定，向乙方提交工程进度报告和工程结算报告。

7.在施工过程中，如遇到设计变更、材料代用等情况，应及时通知乙方，并按照乙方要求处理。

二、乙方责任和义务：

1.向甲方提供施工图纸、技术规范和工程要求，确保甲方了解工程的具体内容和质量标准。

2.在施工过程中，为甲方提供必要的施工条件和技术支持，包括但不限于场地、水电、道路等。

3.对甲方提交的工程进度报告和工程结算报告进行审核，确保工程质量和进度符合要求。

4.按照合同约定，按时支付工程进度款和结算款。

5.对甲方在施工过程中遇到的设计变更、材料代用等情况，给予必要的审批和协调。

6.对甲方在施工过程中发现的问题，及时给予指导和解决。

7.对甲方在施工过程中采取的环保措施给予支持，确保工程符合环保要求。

双方应严格遵守上述责任和义务，如有违反，应承担相应的违约责任。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本合同约定的公路施工分包总金额为人民币__________元整（大写：人民币__________元整），该金额为含税金额，包括但不限于施工费、材料费、人工费、机械使用费、管理费等一切与施工相关的费用。

二、支付方式：

1.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整。

2.进度款：工程按进度完成并经乙方验收合格后，甲方应按照以下进度支付工程款：

-首次支付：工程开工后，甲方应在收到乙方提交的第一次工程进度报告及验收合格证明后__________日内，支付合同总金额的__________%。

-第二次支付：工程完成__________%，甲方应在收到乙方提交的相应工程进度报告及验收合格证明后__________日内，支付合同总金额的__________%。

-第三次支付：工程完成__________%，甲方应在收到乙方提交的相应工程进度报告及验收合格证明后__________日内，支付合同总金额的__________%。

-余款支付：工程竣工验收合格并经验收合格后__________日内，甲方应在收到乙方提交的最终工程结算报告及验收合格证明后__________日内，支付剩余的合同总金额的__________%，即人民币__________元整。

三、支付条件：

1.乙方在收到甲方提交的符合合同规定的工程进度报告和验收合格证明后，应及时进行支付。

2.如乙方对甲方提交的工程进度报告或验收合格证明有异议，应在收到后__________日内提出，逾期视为无异议。

3.任何因甲方原因导致的工程延误，乙方有权要求甲方承担由此产生的额外费用。

四、违约责任：

1.如甲方未能按合同约定的时间支付款项，应向乙方支付相应的滞纳金，滞纳金按每日__________%计算。

2.如乙方未能按合同约定的时间支付款项，甲方有权暂停施工，直至乙方支付应付款项及滞纳金。

违约与争议解决机制：

一、违约责任：

1.如甲方未能按照合同约定的时间节点完成工程，每延误一日，应向乙方支付合同总金额的__________%作为违约金。

2.如甲方施工质量不符合合同约定或国家相关标准，乙方有权要求甲方进行整改，直至符合要求，并支付整改期间的合理费用。

3.如甲方在施工过程中造成安全事故，应承担全部责任，包括但不限于赔偿受害者损失、承担法律责任等。

4.如乙方未能按合同约定的时间支付款项，应向甲方支付相应的滞纳金，滞纳金按每日__________%计算。

5.如乙方违反合同约定，导致工程进度延误或质量下降，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

二、争议解决：

1.本合同的解释、履行、变更、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.双方也可选择仲裁作为解决争议的方式，任何一方均可向具有管辖权的人民法院申请仲裁，仲裁机构的选择及仲裁规则由双方另行约定。

4.在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的其他义务。

三、争议解决程序：

1.发生争议后，双方应立即停止争议行为，并采取必要措施防止争议扩大。

2.双方应在收到争议通知之日起__________日内，通过协商或仲裁机构提交书面争议解决申请。

3.争议解决过程中，双方应积极配合，提供必要的证据和资料。

4.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的其他义务。

四、适用法律与管辖法院：

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，并受合同签订地人民法院的管辖。

附则：

一、生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，自合同生效之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止，本合同对双方具有法律约束力。

二、有效期：本合同的有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止，预计工期为__________个月。

三、变更与终止条款：

1.变更：在合同履行期间，如因不可抗力、政策调整、设计变更等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，变更后的协议与本合同具有同等法律效力。

2.终止条件：

a.工程按合同约定完成，经双方验收合格，且甲方已按照合同约定支付全部款项；

b.因不可抗力导致合同无法履行；

c.双方协商一致，签订书面终止协议。

3.终止程序：合同终止前，双方应进行工程结算，甲方应在收到乙方提交的工程结算报告后__________日内完成结算款的支付。

四、通知与送达：

1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方提供的地址，并视为已送达。

2.如因地址变更或其他原因导致通知未能送达，发送方应采取一切合理措施以确保通知能够送达对方。

五、合同解除：

1.如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

2.合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定处理已完成的工程和未完成的工程。

六、不可抗力：

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切合理措施减轻损失。

3.不可抗力事件持续期间，合同履行期限相应顺延；如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

七、其他：

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

一、需求文档：包括但不限于公路施工项目的详细需求说明书，明确工程的目的、范围、质量标准、进度要求等。

二、设计方案：包含公路施工项目的总体设计图纸、详细设计图纸、施工组织设计、施工方案等，以及相关的技术文件和设计说明。

三、技术规格：详细列出工程所需的材料、设备、施工工艺等技术规格，确保施工质量和安全。

四、各类证件复印件：

1.甲方营业执照副本复印件；

2.甲方安全生产许可证副本复印件；

3.甲方资质证书副本复印件；

4.甲方项目负责人及关键岗位人员资格证书复印件；

5.乙方营业执照副本复印件；

6.乙方安全生产许可证副本复印件；

7.乙方资质证书副本复印件；

五、合同签订前的谈判记录和补充协议：如有，应作为附件一并提供副本。

六、合同履行过程中产生的其他相关文件：包括但不限于工程进度报告、验收报告、变更通知、工程结算报告等。

七、其他：双方认为需要作为合同附