建设工程施工合同新

建设工程施工合同新合同编号：__________甲方（发包人）：公司名称：[具体公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]乙方（承包人）：公司名称：[具体公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]第一章：合同双方1.发包人甲方是本建设工程的投资方，拥有该工程的相关权利和义务，负责提供工程建设所需的必要条件和资金支持等。2.承包人乙方具备相应的建设工程施工资质和能力，能够按照合同要求完成工程建设任务，承担工程施工过程中的质量、安全等责任。第二章：工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括建筑工程、装饰工程、安装工程等具体的工程施工内容。4.工程规模：建筑面积[具体面积]，建筑高度[具体高度]等相关规模指标。第三章：合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[具体总天数]，如遇不可抗力等特殊情况，经双方协商可相应顺延工期。第四章：工程质量1.质量标准：按照国家及行业相关标准执行，保证工程质量达到合格等级，并满足相关设计要求和使用功能。2.质量检验：乙方应建立健全质量检验制度，在施工过程中进行自检、互检和专检，定期向甲方提交质量检验报告。甲方有权随时对工程质量进行检查和抽检，如发觉质量问题，乙方应及时整改，直至达到质量标准。第五章：合同价款与支付1.合同价款形式：采用固定总价合同形式，合同总价为[具体金额]，包括工程施工所需的全部费用。2.合同价款金额：[具体金额]（大写：[大写金额]）。3.支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间如下：预付款：合同签订后[X]日内，支付合同总价的[X]%作为预付款。进度款：每月[X]日前，根据乙方提交的上月工程进度报表，支付已完工程进度款的[X]%。竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后[X]日内，支付至结算总价的[X]%，剩余结算总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时无息退还。4.支付时间：甲方应按照约定的支付方式和时间及时支付工程款项，如逾期支付，应按照未支付款项的[X]%向乙方支付违约金。第六章：工程变更1.变更范围：包括工程设计变更、工程量增减、工程质量标准变更等。2.变更程序：如发生工程变更，乙方应及时向甲方提出书面变更申请，说明变更的原因、内容和影响等。甲方应在收到变更申请后[X]日内进行审核并作出书面答复，如同意变更，应与乙方签订变更协议，明确变更的内容、费用等。3.变更价款的确定：工程变更价款按照以下原则确定：合同中有适用变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。合同中类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方审核同意后执行。第七章：竣工验收与结算1.竣工验收条件：工程完工后，乙方应提交竣工验收申请，经甲方组织相关部门和人员进行验收，满足以下条件方可通过竣工验收：工程已按设计要求和合同约定完成全部施工内容。工程质量符合国家及行业相关标准和合同约定的质量标准。相关竣工资料齐全、真实、完整。2.竣工验收程序：乙方提交竣工验收申请后，甲方应在[X]日内组织验收，并通知乙方参加。验收小组对工程进行现场检查和资料审查，如发觉问题，应书面通知乙方限期整改。整改完成后，乙方应再次提交验收申请，甲方应在[X]日内组织复查，如复查合格，即通过竣工验收。3.结算方式：工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算，结算依据为合同价款、工程变更价款、索赔价款等。4.结算时间：竣工验收合格后[X]日内，双方应完成结算工作，并签订结算协议。第八章：双方责任与义务1.发包人责任与义务：按约定向承包人支付工程款项。提供工程建设所需的必要条件，如场地、水源、电源等。协助承包人办理工程建设相关手续。及时组织工程验收等。2.承包人责任与义务：按合同要求组织施工，保证工程质量和工期。建立健全安全管理制度，保证施工安全。负责工程施工过程中的环境保护工作。及时提交工程进度报表、竣工资料等。第九章：违约责任1.发包人违约责任：未按约定支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付款项的[X]%向承包人支付违约金。因发包人原因导致工程延期竣工，每逾期一日，应按照合同总价的[X]%向承包人支付违约金。其他违反合同约定的行为，应承担相应的违约责任。2.承包人违约责任：未按合同要求组织施工，导致工程质量不符合要求或工期延误，应承担相应的违约责任，包括赔偿发包人损失等。施工过程中发生安全，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。其他违反合同约定的行为，应承担相应的违约责任。第十章：争议解决1.争议解决方式：双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点：约定的诉讼地点为[具体地点]。第十一章：其他条款1.合同生效条件：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.合同份数：本合同一式[X]份，双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.补充条款：双方可根据实际情况另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签