施工消防工程劳务分包合同书正式版

施工消防工程劳务分包合同书正式版合同编号：__________鉴于甲方为施工消防工程项目的总包单位，乙方为具有相应资质的劳务分包单位，双方经协商一致，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方将施工消防工程劳务分包给乙方的事宜，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程面积：____________________1.4工程结构：____________________1.5工程性质：____________________第二条劳务分包内容（1）消防设施设备的安装、调试、维修；（2）消防系统工程的检测、验收；（3）消防设施的日常维护；（4）消防安全培训及宣传教育。第三条工程期限3.1工程开工日期：____年____月____日3.2工程竣工日期：____年____月____日3.3乙方应按照甲方要求，确保在约定工期内完成分包范围内的工程。第四条工程质量及安全4.1乙方应保证分包工程的质量符合国家及行业相关标准，确保工程安全无隐患。4.2乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，严格执行安全生产制度，对施工现场进行安全管理。4.3乙方应对分包工程的施工人员进行安全培训，提高其安全意识，确保施工安全。第五条工程价款5.1分包工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.2乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方提交详细的工程预算书。5.3甲方应在乙方完成合同约定的工程内容并经甲方验收合格后，按照约定的付款方式向乙方支付工程价款。第六条付款方式6.1甲方支付乙方工程价款的方式为：____期付款，每期支付比例为____%。6.2甲方应在每期付款期限内，将相应款项支付至乙方指定的银行账户。第七条违约责任7.1乙方未能在约定工期内完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。7.2乙方未按约定质量完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。7.3双方应严格遵守合同约定，如一方违反合同规定，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1双方应遵守国家有关法律法规，不得从事违法经营活动。9.2乙方在施工过程中，应尊重甲方及相关单位的合法权益，不得损害甲方及相关单位的利益。9.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。9.4合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.明确合同主体：合同中应明确甲乙双方的名称、地址、联系方式等基本信息，确保合同主体的合法性。2.工程概况详细：合同中应详细描述工程名称、地点、面积、结构、性质等，以便于双方对工程内容有清晰的认识。3.劳务分包内容具体：合同中应明确乙方承担的施工消防工程劳务分包的具体内容，避免日后因职责不明确产生纠纷。4.工程期限合理：合同中应规定合理的工程开工和竣工日期，并确保乙方能够在约定工期内完成工程。5.工程质量和安全：合同中应强调乙方保证工程质量及安全的责任，明确双方在安全生产方面的权利和义务。6.工程价款和付款方式：合同中应明确工程价款、付款方式及期限，确保双方的合法权益。7.违约责任明确：合同中应规定双方的违约责任，明确违约金的比例和计算方式。8.争议解决方式：合同中应规定争议解决的方式，如友好协商或诉讼，以便双方在发生纠纷时能够及时处理。解决办法：1.协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.法律途径：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.分包：指在工程承包过程中，总包单位将部分工程交由其他具有相应资质的单位承担。3.违约金：指合同当事人一方违反合同规定，按照合同约定或法律规定向另一方支付的赔偿金。4.民事权利义务：指民事主体在民事活动中享有的权利和承担的义务。5.民事诉讼：指民事主体之间因民事权益争议，向人民法院提起诉讼，由人民法院审理判决的活动。6.合同生效：指合同当事人达成协议，符合法定生效要件，产生法律效力。7.合同终止：指合同当事人之间的权利义务关系因一定法律事实的出现而归于消灭。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：工程项目位于高风险地区，如易发生自然灾害（洪水、地震等）的地方。补充条款：如果因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商确定新的工期，并互不承担因不可抗力导致的违约责任。2.场合：工程项目涉及到的消防设施需要特定的技术或材料，而这些材料或技术在国内较为罕见。补充条款：如乙方需要进口特殊材料或技术，甲方应协助乙方办理相关进口手续，并承担相应的关税和税费。3.场合：工程项目地处偏远地区，生活条件相对艰苦。补充条款：甲方应提供乙方施工人员必要的生活和工作条件，确保其基本生活需求得到满足。4.场合：工程项目需要在特定时间内完成，如赶在特定节日或季节之前。补充条款：如果乙方按照甲方要求加班加点以确保工程按时完成，甲方应支付相应的加班费用。5.场合：工程项目涉及到专利技术或商业秘密。补充条款：乙方应保守甲方的商业秘密和专利技术，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。合同所需的附件列表：1.附件一：甲乙双方的有效营业执照副本。