共建施工合同范本

共建施工合同范本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（建设单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（施工单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方需进行____________________项目的施工建设，乙方具备相应的资质和经验，双方经友好协商，就本次施工项目的相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程投资：____________________

二、施工范围及内容

2.1乙方负责本工程的设计、施工、验收等全过程，具体范围包括：

（1）土建工程；

（2）安装工程；

（3）装饰工程；

（4）室外工程；

（5）其他附属工程。

2.2乙方按照甲方提供的设计图纸、技术要求及相关规范进行施工，确保工程质量达到国家标准。

三、施工期限

3.1本工程施工期限为____年____月____日至____年____月____日，共计____个月。

四、工程款项及支付方式

4.1甲方按照以下比例支付工程款项：

（1）合同签订后____日内，支付合同总价的____%；

（2）主体结构封顶后____日内，支付合同总价的____%；

（3）竣工验收合格后____日内，支付合同总价的____%；

（4）保修期满后____日内，支付合同总价的____%。

4.2乙方提交相关结算资料后，甲方在____个工作日内审核完毕并支付工程款项。

五、工程质量及验收

5.1乙方保证工程质量达到国家标准，并对工程质量承担责任。

5.2工程验收分为分项验收和竣工验收。分项验收由乙方负责组织，甲方参加；竣工验收由甲方组织，乙方参加。

六、保修义务

6.1乙方在工程保修期内，对工程质量承担保修义务，确保工程安全、稳定、可靠运行。

6.2保修期限为：____年____个月。

七、违约责任

7.1甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付____%的违约金。

7.2乙方未按时完成工程，应向甲方支付____%的违约金。

七、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

8.3本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

附件：

1.本合同文本；

2.设计图纸；

3.施工方案；

4.相关技术规范；

5.其他双方认为有必要附在本合同中的文件。

年月日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（建设单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（施工单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（监理单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方需进行____________________项目的施工建设，乙方具备相应的资质和经验，丙方愿意担任本工程的监理工作，为保障工程质量和进度，明确各方责任，经友好协商，就本次施工项目的相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程投资：____________________

二、施工范围及内容

2.1乙方负责本工程的设计、施工、验收等全过程，具体范围包括：

（1）土建工程；

（2）安装工程；

（3）装饰工程；

（4）室外工程；

（5）其他附属工程。

三、监理范围及内容

3.1丙方对本工程进行全过程监理，包括但不限于以下内容：

（1）对施工图纸、施工方案、施工组织设计等进行审查；

（2）对施工过程中的质量、进度、安全进行监督检查；

（3）对施工过程中的变更、索赔进行审核；

（4）对工程竣工验收进行监督。

四、施工期限

4.1本工程施工期限为____年____月____日至____年____月____日，共计____个月。

五、工程款项及支付方式

5.1甲方按照以下比例支付工程款项：

（1）合同签订后____日内，支付合同总价的____%；

（2）主体结构封顶后____日内，支付合同总价的____%；

（3）竣工验收合格后____日内，支付合同总价的____%；

（4）保修期满后____日内，支付合同总价的____%。

六、工程质量及验收

6.1乙方保证工程质量达到国家标准，并对工程质量承担责任。

6.2丙方对工程质量进行监督检查，确保工程质量符合国家标准。

七、丙方责任及权利

7.1丙方有权对施工过程中的质量、进度、安全进行监督检查，并提出整改意见。

7.2丙方有权对施工过程中的变更、索赔进行审核，并提出审核意见。

7.3丙方有权对工程竣工验收进行监督，并提出验收意见。

八、违约责任及限制条款

8.1乙方未按时完成工程，应向甲方支付____%的违约金。

8.2乙方施工过程中出现质量问题，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

8.3乙方不得擅自改变施工图纸，如需变更，应经甲方和丙方同意。

8.4乙方不得擅自停工、窝工，如因乙方原因导致工程延误，应承担相应责任。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

10.2本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

十一、第三方介入的意义和目的

11.1第三方介入的意义在于，通过监理单位的监督，确保工程质量和进度，降低甲方的风险。

11.2第三方介入的目的在于，为甲方提供专业的监理服务，保障甲方的权益。

十二、甲方为主导的目的和意义

12.1甲方作为建设单位，对工程项目的整体规划和决策具有主导地位。

12.2甲方为主导的目的在于，确保工程项目的顺利进行，实现预期目标。

12.3甲方为主导的意义在于，保障甲方的利益，提高项目的投资效益。

附件：

1.本合同文本；

2.设计图纸；

3.施工方案；

4.相关技术规范；

5.监理单位资质证明；

6.其他双方认为有必要附在本合同中的文件。

年月日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（业主）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（施工单位）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（工程管理公司）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方计划进行____________________项目的建设，乙方具备相应的施工资质和经验，丙方同意提供专业的工程管理服务，以优化施工过程和提高工程效益，经双方协商一致，就本次工程项目的相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程投资：____________________

二、施工范围及内容

2.1乙方负责本工程的设计、施工、验收等全过程，具体范围包括：

（1）土建工程；

（2）安装工程；

（3）装饰工程；

（4）室外工程；

（5）其他附属工程。

三、工程管理范围及内容

3.1丙方提供工程管理服务，包括但不限于以下内容：

（1）编制施工组织设计；

（2）监督施工进度；

（3）协调设计、施工、供应等各方关系；

（4）质量控制；

（5）安全管理；

（6）成本控制。

四、施工期限

4.1本工程施工期限为____年____月____日至____年____月____日，共计____个月。

五、工程款项及支付方式

5.1甲方按照以下比例支付工程款项：

（1）合同签订后____日内，支付合同总价的____%；

（2）主体结构封顶后____日内，支付合同总价的____%；

（3）竣工验收合格后____日内，支付合同总价的____%；

（4）保修期满后____日内，支付合同总价的____%。

六、乙方权利及利益条款

6.1乙方享有合同约定的工程款项支付权利，并在工程进度达到约定节点时，有权要求甲方支付相应款项。

6.2乙方在施工过程中，如遇到因甲方原因导致的工期延误，有权要求甲方延长工期或支付相应赔偿。

6.3乙方有权对施工过程中的设计变更提出合理化建议，并要求甲方对变更方案进行审核。

七、甲方违约及限制条款

7.1甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付____%的违约金。

7.2甲方不得无故变更设计，如需变更，应承担相应的变更费用。

7.3甲方不得无故要求乙方停工或降低工程标准，否则应承担相应责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

十、乙方为主导的目的和意义

10.1乙方为主导的目的在于，确保施工过程的顺利进行，保障自身的施工利益。

10.2乙方为主导的意义