2025沉箱基础工程专业分包施工合同

2025沉箱基础工程专业分包施工合同合同编号：签订地点：签订日期：2025年月日发包方（甲方）：法定代表人：地址：联系方式：分包方（乙方）：法定代表人：地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将本工程项目中的沉箱基础工程专业分包给乙方施工，双方协商一致，订立本合同。第一条合同总则1.1本合同双方约定，乙方作为专业分包单位，负责完成甲方在本合同项下约定的沉箱基础工程的施工任务。1.2本合同内容包括但不限于工程范围、质量要求、工期要求、安全责任、工程款支付及双方的权利与义务等内容。1.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程内容：沉箱基础工程，包括但不限于基础开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板支护、沉箱预制及安装等。2.4设计图纸及技术要求：以甲方提供的施工图纸、设计变更及技术交底文件为准。2.5工程质量标准：本工程必须达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2025及国家、地方相关标准的合格标准。第三条分包范围3.1乙方分包的范围包括：（1）沉箱基础开挖及处理；（2）沉箱预制及安装；（3）相关钢筋、混凝土材料的加工与安装；（4）沉箱基础的防水处理及保护层施工；（5）施工图纸及技术交底文件中明确的其他相关工作内容。3.2乙方不得将本合同项下的工程转包或分包，如需分包，须经甲方书面同意。3.3乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案及技术交底文件进行施工，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更改设计或施工方案。第四条工期要求4.1本合同项下工程的总工期为日历天，具体开工日期以甲方书面通知为准。4.2节点工期：（分阶段工期要求）。4.3乙方应严格按照甲方的工期要求组织施工，并接受甲方的工期管理。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，赔偿由此造成的损失。4.4因甲方原因或不可抗力等因素导致工期延误，甲方应书面通知乙方，乙方工期相应顺延，且甲方应承担由此产生的窝工、停工等费用。第五条工程质量与安全生产5.1乙方应严格按照设计图纸、施工规范及技术交底文件进行施工，确保工程质量达到本合同约定的标准。5.2乙方应建立健全质量保证体系，配备专职质量管理人员，对施工过程进行全程质量控制。5.3乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全。乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并负责施工过程中的安全防护措施。5.4如因乙方原因导致质量事故或安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。5.5工程竣工后，乙方应配合甲方进行质量验收，并及时处理验收中发现的问题。第六条工程款支付6.1本合同项下工程的总合同金额为人民币（大写）元（￥元）。6.2工程款支付方式：（1）预付款：本合同签订后日内，甲方支付合同金额的％作为预付款；（2）进度款：乙方完成阶段性施工任务后，经甲方审核确认，支付至已完成工程量的％；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，支付至合同金额的％；（4）质保金：剩余合同金额的％作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。6.3若甲方未能按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期金额的每日‰。第七条双方权利与义务甲方的权利与义务：7.1.1有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督、检查和指导。7.1.2负责提供施工图纸、技术交底文件及施工所需的场地、水电等基本条件。7.1.3按时支付工程款，不得无故拖延或扣减应付款项。7.1.4负责协调乙方与其他分包单位之间的关系，保证施工顺利进行。乙方的权利与义务：7.2.1有权按照合同约定获得工程款支付，并向甲方提出合理的工作要求。7.2.2负责组织有经验的施工队伍和合格的施工材料，确保工程质量和进度。7.2.3在施工过程中，乙方应严格遵守甲方的管理制度和施工现场的规定，维护施工现场的秩序。7.2.4负责施工过程中的环境保护工作，确保施工产生的废弃物得到妥善处理。第八条违约责任8.1乙方未能按合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，乙方应支付合同金额的‰作为违约金。8.2因乙方原因导致工程质量未达到合同约定标准，乙方应返工直至达到标准，并承担返工费用及由此造成的损失。8.3乙方擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同金额％的违约金。8.4甲方未按合同约定支付工程款，除支付违约金外，还应赔偿由此给乙方造成的停工损失。第九条合同的变更与解除9.1本合同的任何变更须经双方协商一致并签订书面补充协议。9.2在合同履行过程中，如遇不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按实际完成工程量结算。9.3任何一方要求解除合同，应提前日书面通知对方，并协商处理善后事宜。第十条工程验收与保修10.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及相关资料，甲方应在收到申请后日内组织验收。10.2验收合格后，双方签署《工程验收合格证书》。如验收不合格，乙方应在日内完成整改并重新申请验收。10.3工程保修期为年，自工程验收合格之日起计算。在保修期内，因乙方施工原因出现质量问题，乙方应负责免费维修。第十一条不可抗力11.1不可抗力包括但不限于地震、台风、洪水、战争等无法预见、不可避免且不能克服的客观情况。11.2因不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同或延期履行，造成的损失由双方共同协商解决。11.3受不可抗力影响的一方应在事件发生后日内书面通知另一方，并提供相关证明文件。第十二条争议解决12.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。13.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：2025年