2025水电安装合同范本CC

2025水电安装合同范本CC合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就水电安装工程事宜协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程范围：包括但不限于。第二条施工方案及要求2.1乙方应根据甲方提供的设计图纸、技术要求和技术规范进行施工，确保工程符合国家相关标准和行业规范。2.2乙方应在开工前提交施工组织设计、施工方案及进度计划，经甲方审核同意后方可实施。2.3施工过程中，乙方应严格遵守施工安全操作规程，确保施工质量和安全。第三条工期3.1开工日期：3.2竣工日期：3.3总工期：日历天。3.4若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期；若因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担相应责任。第四条质量要求与验收4.1乙方应严格按照国家现行的施工质量验收规范和标准进行施工，确保工程达到约定的质量标准。4.2工程验收分为隐蔽工程验收和整体竣工验收。隐蔽工程验收合格后，乙方方可进行下一工序施工。4.3验收标准：。4.4如果验收过程中发现质量问题，乙方应在甲方要求的期限内整改完毕，直至验收合格为止。第五条合同价款与支付方式5.1合同总价款：人民币元整（￥）。5.2合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等所有费用。5.3付款方式：a)预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款。b)进度款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%。c)竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款。5.4甲方应按约定时间支付工程款，逾期支付的，乙方有权要求甲方支付逾期利息。第六条材料与设备6.1本工程所需材料及设备由乙方负责采购，乙方应确保材料及设备符合设计要求和国家相关标准。6.2材料及设备的品牌、规格、型号应事先报甲方确认，未经甲方同意不得擅自更换。6.3施工中产生的余料及废料由乙方负责清理并运离现场。6.4乙方应妥善保管甲方提供的材料及设备，如有丢失或损坏，乙方应承担赔偿责任。第七条施工安全与文明施工7.1乙方应严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施确保施工安全。7.2施工过程中，乙方应采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。7.3如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任及费用。7.4乙方应保持施工现场整洁，做到文明施工。第八条保修责任8.1本工程的保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。8.2在保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修。8.3保修期内因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应免费进行修复；因甲方使用不当造成的损坏，乙方可收取合理费用进行维修。第九条违约责任9.1任何一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方遭受的损失。9.2因乙方原因导致工程未按期完成，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价的%作为违约金。9.3因甲方原因导致工程停工或窝工，甲方应赔偿乙方遭受的损失。第十条争议解决10.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：