2025城市建设合同范本金宝北路总包合同

2025城市建设合同范本--金宝北路总包合同本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国市区签订：甲方（发包人）：地址：法定代表人：乙方（承包人）：地址：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就金宝北路建设工程项目总承包事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：金宝北路道路及附属工程1.2工程地点：市区（具体坐标为东经，北纬）1.3工程内容：包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程及附属设施施工1.4开工日期：年月日1.5竣工日期：年月日1.6质量标准：符合《城市道路工程施工质量验收规范》（GB50268-2008）及国家现行相关标准1.7安全目标：杜绝重大伤亡事故，一般事故率控制在万分之一以下1.8项目经理：乙方委派（身份证号：）为项目经理，负责本工程的全面管理第二条承包范围2.1乙方承包范围包括但不限于以下内容：（1）道路工程：包括路基construction、路面铺设、交通标志标线安装等；（2）排水工程：包括雨水管道及污水管道的敷设、检查井砌筑等；（3）照明工程：包括路灯安装、电缆敷设及供电系统接驳；（4）绿化工程：包括行道树种植、绿化带整理及养护；（5）附属工程：包括道路配套设施的施工及安装（如公交站台、垃圾桶等）。2.2乙方不得将本工程转包，若需分包，须提前书面通知甲方并获得甲方书面同意。第三条施工要求3.1乙方应按照设计图纸、施工方案及国家相关技术规范进行施工，确保工程质量和安全。3.2乙方应当严格执行批准的施工进度计划，接受甲方及监理工程师的监督和指导。3.3乙方应当在进场前日编制详细的施工组织设计及专项施工方案，并报甲方及监理工程师审核。3.4乙方应当确保施工现场整洁、有序，符合文明施工要求，并采取有效措施防止扬尘、噪声污染。第四条工期与进度管理4.1乙方应当严格遵守本合同约定的工期要求，因乙方原因导致工期延误的，每延误一日应向甲方支付违约金人民币元。4.2如遇不可抗力（如地震、台风、洪水、战争等）或甲方原因（如设计变更、材料供应不及时等）导致工期延误的，乙方可以书面通知甲方顺延工期。4.3乙方应当每周向甲方及监理工程师提交工程进度报告，并于每月日前提交月度施工计划及实际进度表。4.4甲方有权对乙方的施工进度进行检查，若发现乙方施工进度严重滞后于计划，甲方有权要求乙方增加人员或设备，加速施工。第五条质量与安全管理5.1质量管理（1）乙方应当严格按照设计图纸、施工方案及国家相关标准进行施工，确保工程达到合同约定的质量标准。（2）乙方应当建立质量保证体系，配备专职质量管理人员，定期对施工质量进行检查和评定。（3）甲方及监理工程师有权对施工质量进行抽查，发现问题有权要求乙方整改。5.2安全管理（1）乙方应当建立健全安全生产责任制，制定详细的安全施工方案，并配备专职安全管理人员。（2）乙方应当为施工人员购买工伤保险及意外伤害保险，确保施工安全。（3）施工期间，乙方应当严格按照安全操作规程进行施工，防止发生安全事故。（4）若因乙方原因发生安全事故，乙方应当承担全部责任，并及时通知甲方及相关部门。第六条工程验收与结算6.1验收程序（1）工程完工后，乙方应当向甲方提交竣工验收申请及相关资料。（2）甲方应当在收到申请后日内组织相关单位进行验收，验收合格后签署竣工验收报告。6.2结算程序（1）工程验收合格后，乙方应当在日内编制工程结算书，并提交甲方审核。（2）甲方应当在收到结算书后日内完成审核，并书面通知乙方审核结果。（3）双方对结算金额无争议后，甲方应当在日内支付剩余工程款。第七条工程价款与支付7.1合同总价本工程合同总价为人民币元（大写：元整）。7.2付款方式（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。（2）进度款：按月支付，每月日前，乙方提交上月完成工程量的证明，甲方审核后于日内支付当月进度款，进度款支付比例为已完工程量的%。（3）结算款：工程验收合格并结算完成后，甲方支付至合同总价的%。（4）质保金：剩余%作为质保金，质保期为年，质保期满后无质量问题一次性支付。7.3甲方延迟支付工程款的，每延迟一日应当向乙方支付应付金额的‰作为违约金。第八条变更与索赔8.1设计变更（1）若甲方提出设计变更，应当书面通知乙方，并提供变更设计图纸及变更原因说明。（2）乙方应当在收到变更通知后日内提交变更工程量及费用清单，经甲方审核确认后调整合同总价及施工计划。8.2索赔（1）因甲方原因导致乙方停工、窝工或材料损失的，乙方有权向甲方提出索赔，索赔金额应当在双方确认后支付。（2）乙方应当在索赔事件发生后日内向甲方提交索赔报告及相应证明材料，甲方应当在日内审核并书面回复。第九条违约责任9.1乙方违约（1）若乙方未按合同约定的工期完成施工，每延误一日，应当向甲方支付违约金人民币元。（2）若乙方施工质量达不到合同约定标准，乙方应当无偿返工直至合格，并承担由此产生的费用。（3）若乙方未按合同约定履行安全责任导致事故，应当承担全部责任及损失。9.2甲方违约（1）若甲方未按合同约定及时支付工程款，每延迟一日应当向乙方支付应付金额的‰作为违约金。（2）若因甲方原因导致工程停工或变更，甲方应当赔偿乙方由此产生的实际损失。第十条争议解决10.1本合同履行过程中若发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：