承包工程施工合同范本

第第页合同编号:________承包工程施工合同范本二甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的1.本合同名称：承包工程施工合同范本二2.合同编号：_______3.合同签订日期：_______4.合同双方：（1）承包方：_______（以下简称“承包方”）（2）发包方：_______（以下简称“发包方”）5.合同目的：本合同旨在明确承包方与发包方在施工过程中的权利义务，确保工程项目的顺利进行，达成双方共同认可的施工标准和质量要求，实现项目目标。具体内容包括但不限于工程项目的施工、监理、验收等全过程。二、价格、支付方式1.合同价格：本工程承包总价为人民币_______元整（大写：_______元整），该价格包含但不限于施工材料费、人工费、设备租赁费、施工管理费等所有与施工直接相关的费用。2.支付方式：（1）合同签订后，承包方提交施工计划及进度款申请，发包方应在收到申请后_______日内支付合同总价的_______%作为预付款。（2）工程进度达到合同约定节点时，承包方提交进度款申请，发包方应在收到申请后_______日内支付合同总价的_______%作为进度款。（3）工程竣工验收合格后，承包方提交竣工结算报告，发包方应在收到报告后_______日内支付合同总价的_______%作为竣工结算款。（4）余款_______%作为质保金，在质保期满无质量问题后_______日内支付给承包方。三、双方权利与义务1.承包方权利与义务：（1）权利：按照合同约定进行施工，并享有按时获得工程进度款的权利。（2）义务：严格按照工程设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量；按时提交施工进度报告；对施工过程中的安全问题负责，采取措施保障施工安全。2.发包方权利与义务：（1）权利：对工程进度、质量和安全进行监督，对不符合要求的施工提出整改意见；按约定支付工程款；在工程竣工验收合格后接收工程。（2）义务：按照合同约定施工场地、施工图纸及相关资料；按时支付工程款；负责协调解决施工过程中与第三方产生的纠纷；承担因设计变更等原因导致的工程延期责任。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）承包方承诺施工质量符合国家现行施工规范、标准和设计要求，确保工程质量达到合格等级。（2）工程竣工验收合格后，承包方应至少_______年的质量保修服务，期间因施工质量导致的损坏，承包方负责免费维修或更换。（3）发包方有权对工程质量进行监督和检查，承包方应予以配合。2.服务内容：（1）承包方应按照合同约定的时间节点完成工程，如因承包方原因造成工程延期，每延误一日，承包方应支付_______元的违约金。（2）承包方应保证施工现场的安全，采取必要的安全措施，确保施工人员的安全与健康。（3）承包方应必要的施工技术支持，包括但不限于施工图纸、技术规范和操作指导，确保施工顺利进行。五、履行与变更1.履行：（1）承包方应在合同约定的工期内完成工程，并按照合同要求进行施工。（2）发包方应按照合同约定的时间节点支付工程款，并保证支付款项的及时性。（3）双方应按照合同约定的方式进行沟通和协调，确保工程进度和质量。2.变更：（1）任何一方在履行合同过程中，如需对合同内容进行变更，应书面通知对方，并经双方协商一致后，以书面形式签署变更协议。（2）变更协议作为合同附件，具有同等法律效力。（3）因变更导致工期、费用、质量等方面发生变化的，双方应按照变更协议约定进行调整。如变更涉及设计变更，应由设计单位出具变更设计文件。六、保密条款1.保密信息：本合同中涉及的任何技术、商业或财务信息，包括但不限于设计图纸、施工方案、报价、财务数据、客户信息等，均属于保密信息。2.保密义务：双方均承诺对保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或以任何形式公开。3.保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后_______年。4.例外情况：以下情况不构成违反保密义务：（1）根据法律法规或法院、仲裁机构的要求披露；（2）双方事先书面同意披露；（3）从公开渠道合法获取的信息。5.违约责任：任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。七、争议解决1.争议处理：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成：如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院或双方共同选择的仲裁委员会进行仲裁。3.仲裁规则：仲裁应按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则进行。4.仲裁裁决：仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力，任何一方不得向法院或其他机构提出异议。5.争议费用：因争议而产生的仲裁费用、诉讼费用及其他相关费用，由败诉方承担，除非仲裁庭或法院另有判决。6.争议期间：在争议解决期间，除非仲裁庭或法院另有裁定，双方应继续履行合同义务。八、其它条款1.合同解除：在合同履行期间，如发生以下情况，任何一方均有权解除合同：（1）一方严重违约，经另一方催告后仍未纠正；（2）不可抗力事件导致合同无法履行；（3）合同目的无法实现。2.合同终止：合同履行完毕或因上述原因解除后，合同终止。3.合同终止后的处理：合同终止后，双方应立即清理现场，拆除临时设施，并将剩余材料、设备等归还原主或处理。4.合同解除或终止后的赔偿：任何一方因违约、解除或终止合同而遭受损失的，应根据损失的大小向对方支付相应的赔偿。5.法律适用与争议解决：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。九、合同签署1.本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。2.合同双方授权代表在合同上签字盖章，代表