10千伏电力施工合同标准文本

10千伏电力施工合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（供电方）：__________

乙方（施工方）：__________

鉴于甲方拥有供电设施，乙方具备电力施工能力，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方为甲方施工10千伏电力工程事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

5.工程投资：__________

二、工程承包方式

1.乙方负责本工程的施工，包括但不限于土建、设备安装、调试及试运行等工作。

2.甲方负责提供必要的施工条件，包括但不限于场地、材料、设备等。

三、工期及进度

1.工程总工期为__________个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应按甲方要求，分阶段完成工程进度，具体进度安排如下：

（1）__________个月完成土建工程；

（2）__________个月完成设备安装工程；

（3）__________个月完成调试及试运行工作。

四、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合规定要求。

2.工程验收分为分部工程验收和竣工验收两个阶段。

（1）分部工程验收：乙方在完成分部工程后，应向甲方报送验收申请，甲方应在收到申请后__________个工作日内组织验收。

（2）竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方报送竣工验收申请，甲方应在收到申请后__________个工作日内组织验收。

五、工程款支付

1.甲方应按工程进度和合同约定支付工程款。

2.工程款支付方式如下：

（1）合同签订后__________个工作日内，甲方支付合同总价的__________%作为预付款；

（2）分部工程验收合格后__________个工作日内，甲方支付分部工程款的__________%；

（3）竣工验收合格后__________个工作日内，甲方支付竣工验收合格工程款的__________%；

（4）工程保修期满后__________个工作日内，甲方支付保修金。

六、违约责任

1.乙方如未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付__________元的违约金。

2.甲方如未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付__________元的违约金。

3.双方如因不可抗力导致合同无法履行，应协商解决，协商不成的，可依法解除合同。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同履行完毕或依法解除后，本合同终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供的场地、材料、设备清单；

2.乙方提交的施工组织设计、施工方案及施工图纸；

3.甲方与乙方签订的工程款支付协议。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（供电方）：__________

乙方（施工方）：__________

第三方主体（监理方）：__________

鉴于甲方拥有供电设施，乙方具备电力施工能力，为确保工程质量和进度，引入第三方监理方进行监督管理，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

5.工程投资：__________

二、工程承包方式

1.乙方负责本工程的施工，包括但不限于土建、设备安装、调试及试运行等工作。

2.甲方负责提供必要的施工条件，包括但不限于场地、材料、设备等。

3.第三方作为监理方，负责对乙方施工过程进行监督管理。

三、第三方监理方责权利

1.责任：

（1）对乙方施工过程进行全面监督，确保施工质量、进度、安全等方面符合国家标准和合同约定；

（2）对发现的问题提出整改意见，并及时向甲方汇报；

（3）对工程变更、停工、复工等事项进行审核和批准。

2.权利：

（1）查阅乙方提供的施工资料、工程图纸等；

（2）对乙方施工过程进行检查、抽样检验、现场试验等；

（3）对乙方违反合同约定和工程质量标准的行为，有权制止并要求整改。

3.利益：

（1）获得监理费用；

（2）享有甲方对工程质量、进度、安全等方面的信任和好评。

四、工期及进度

1.工程总工期为__________个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应按甲方要求，分阶段完成工程进度，具体进度安排如下：

（1）__________个月完成土建工程；

（2）__________个月完成设备安装工程；

（3）__________个月完成调试及试运行工作。

五、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量符合规定要求。

2.工程验收分为分部工程验收和竣工验收两个阶段。

（1）分部工程验收：乙方在完成分部工程后，应向甲方报送验收申请，甲方应在收到申请后__________个工作日内组织验收。

（2）竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方报送竣工验收申请，甲方应在收到申请后__________个工作日内组织验收。

六、工程款支付

1.甲方应按工程进度和合同约定支付工程款。

2.工程款支付方式如下：

（1）合同签订后__________个工作日内，甲方支付合同总价的__________%作为预付款；

（2）分部工程验收合格后__________个工作日内，甲方支付分部工程款的__________%；

（3）竣工验收合格后__________个工作日内，甲方支付竣工验收合格工程款的__________%；

（4）工程保修期满后__________个工作日内，甲方支付保修金。

七、甲方的权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定和工程要求进行施工；

2.甲方有权要求第三方监理方对工程进行严格监督，确保工程质量、进度、安全等方面符合规定；

3.甲方有权要求乙方对工程变更、停工、复工等事项进行及时汇报和审批；

4.甲方有权要求乙方对发现的问题进行整改。

八、乙方的违约及限制条款

1.乙方如未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付__________元的违约金；

2.乙方如发现施工过程中存在安全隐患，应及时通知甲方，否则由此造成的损失由乙方承担；

3.乙方在施工过程中，如需进行工程变更，应经甲方同意，否则甲方有权要求乙方恢复原状或承担相应的损失；

4.乙方不得擅自停工、复工，如需停工、复工，应经甲方同意，否则乙方承担由此造成的损失。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.合同履行完毕或依法解除后，本合同终止。

十一、总结

第三方监理方的介入，有利于确保工程质量和进度，保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于：

1.提高工程质量，确保工程符合国家标准和合同约定；

2.控制工程进度，确保工程按时完成；

3.规范施工行为，降低施工风险；

4.提高工程效益，降低成本。

本合同附件：

1.甲方提供的场地、材料、设备清单；

2.乙方提交的施工组织设计、施工方案及施工图纸；

3.甲方与乙方签订的工程款支付协议。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

第三方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（业主）：__________

乙方（承包商）：__________

第三方主体（咨询公司）：__________

鉴于甲方计划进行基础设施建设项目，乙方具备相应的承包能力，为保障项目质量、效率和乙方的合法权益，引入第三方咨询公司提供专业咨询服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目内容：__________

5.项目总投资：__________

二、承包方式

1.乙方负责本项目的施工、安装、调试及试运行等全部工作。

2.甲方提供项目所需场地、材料、设备等施工条件。

3.第三方作为咨询公司，提供项目全过程咨询服务。

三、第三方咨询公司责权利

1.责任：

（1）对项目进行全面咨询，包括但不限于设计优化、成本控制、进度管理、风险管理等；

（2）对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、进度、安全等方面符合规定；

（3）对项目变更、停工、复工等事项进行审核和提出建议。

2.权利：

（1）查阅项目相关资料、图纸等；

（2）对项目施工过程进行检查、抽样检验、现场试验等；

（3）对乙方违反合同约定和项目要求的行为，有权提出整改意见。

3.利益：

（1）获得咨询服务费用；

（2）享有甲方对咨询服务的信任和好评。

四、项目进度及管理

1.项目总工期为__________个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应按甲方要求，分阶段完成项目进度，具体进度安排如下：

（1）__________个月完成土建工程；

（2）__________个月完成设备安装工程；

（3）__________个月完成调试及试运行工作。

五、项目质量及验收

1.乙方应严格按照国家有关质量标准进行施工，确保项目质量符合规定要求。

2.项目验收分为分部工程验收和竣工验收两个阶段。

（1）分部工程验收：乙方在完成分部工程后，应向甲方报送验收申请，甲方应在收到申请后__________个工作日内组织验收。

（2）竣工验收：项目竣工后，乙方应向甲方报送竣工验收申请，甲方应在收到申请后__________个工作日内组织验收。

六、费用及支付

1.甲方应按项目进度和合同约定支付工程款。

2.工程款支付方式如下：

（1）合同签订后__________个工作日内，甲方支付合同总价的__________%作为预付款；

（2）分部工程验收合格后__________个工作日内，甲方支付分部工程款的__________%；

（3）竣工验收合格后__________个工作日内，甲方支付竣工验收合格工程款的__________%；

（4）工程保修期满后__________个工作日内，甲方支付保修金。

七、乙方的权利

1.乙方有权要求甲方按照合同约定和项目要求提供施工条件；

2.乙方有权要求咨询公司提供专业、及时、有效的咨询服务；

3.乙方有权要求甲方对项目变更、停工、复工等事项进行及时汇报和审批；

4.乙方有权对发现的问题提出整改意见。

八、甲方的违约及限制条款

1.甲方如未按合同约定提供施工条件，每延误一天，应向乙方支付__________元的违约金；

2.甲方如发现乙方施工过程中存在安全隐患，应及时通知乙方，否则由此造成的损失由甲方承担；

3.甲方在项目过程中，如需进行项目变更，应经乙方同意，否则乙方有权拒绝或要求相应的补偿；

4.甲方不得擅自停工、复工，如需停工、复工，应经乙方同意，否则甲方承担由此造成的损失。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.项目完成或依法解除后，本合同终止。

十一、总结

乙方为主导的目的和意义在于：

1.确保乙方在项目实施过程中的合法权益得到充分保障；

2.提高乙方在项目实施过程中的话语权和决策权；

3.通过专业咨询，提高项目实施效率和效益。

弱化甲方为