2025充气混凝土施工合同_第1页
2025充气混凝土施工合同_第2页
2025充气混凝土施工合同_第3页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2025充气混凝土施工合同甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就充气混凝土工程施工事宜协商一致，签订本合同。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程规模：（具体描述工程的建筑面积、层数等）承包范围：（详细列出施工内容，如基础工程、主体结构、屋面工程等）质量标准：符合国家现行《充气混凝土施工规范》及相关技术标准。第二条合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日总工期：天（日历天）若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并协商调整工期。第三条合同价款合同总价：人民币元（大写：元整）。付款方式：预付款：合同签订后日内支付合同总价的%。进度款：按月进度完成产值的%支付。结算款：工程竣工验收合格后日内支付至合同总价的%。质保金：剩余%作为质保金，待保修期满后无质量问题一次性付清。价款调整：若设计变更或材料价格波动超过%，双方协商调整合同价款。变更单价按甲乙双方确认的签证单执行。第四条甲方责任与义务负责提供施工图纸、技术规范及相关文件，并组织图纸会审和设计交底。负责办理施工许可证及其他相关手续，协调施工现场周边关系。按时支付工程款，确保乙方正常施工。对乙方的施工质量、进度、安全进行监督检查，提出整改意见。第五条乙方责任与义务严格按照设计图纸和规范要求组织施工，确保工程质量和工期。负责编制施工组织设计、进度计划及安全技术措施，并报甲方备案。做好施工现场的安全文明施工管理，配备必要的安全设施和管理人员。及时向甲方提供工程签证、隐蔽验收记录及相关资料。第六条材料设备供应本工程所需材料由乙方负责采购，但必须符合设计要求及国家规范标准。主要材料的品牌、规格、型号需经甲方书面确认后方可使用。材料进场前，乙方须提供产品合格证、检测报告等资料，并经甲方验收合格后方可使用。第七条工程质量与验收本工程的质量标准为：（如“合格”或“优良”）。隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽前小时书面通知甲方，甲方及时组织验收。竣工验收：工程竣工后，乙方提交完整的竣工资料及竣工报告，甲方组织相关部门进行验收。保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为年，其中防水工程保修期为年。第八条变更与索赔设计变更：甲方提出的设计变更需书面通知乙方，并提供相应的设计图纸或技术文件。工程签证：因设计变更或其他因素导致的工程量增减，双方应在现场签证确认。索赔：因甲方原因造成的停工、窝工等损失，乙方有权向甲方索赔。第九条争议解决本合同履行过程中若发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条违约责任若乙方未按期完成施工，每逾期一天支付违约金元。若甲方未按时支付工程款，每逾期一天支付违约金元。因乙方原因导致质量不合格，返工费用由乙方承担。第十一条其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙双方各执份，自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：日期：年月日乙方（盖章）

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论