2025监理公司施工现场合同履行规范

2025监理公司施工现场合同履行规范第一条总则1.1为规范年监理公司在施工现场的合同履行行为，明确各方权利义务，保障工程顺利实施，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本规范。1.2本规范适用于监理公司（以下简称“监理单位”）在工程项目中履行监理职责的相关活动。1.3监理单位应严格遵守合同约定，恪守职业道德，确保工程质量和施工安全，维护各方合法权益。第二条合同范围与职责划分2.1监理范围本合同的监理范围包括但不限于以下内容：（1）对工程项目的设计、施工全过程进行质量控制；（2）对工程进度实施监督和管理；（3）对工程投资进行有效控制；（4）协助建设单位与施工单位协调解决工程中的相关问题。2.2监理职责监理单位应履行以下主要职责：（1）编制监理规划及实施细则，明确监理工作目标、方法和措施；（2）审核施工组织设计、专项施工方案，并提出优化建议；（3）对施工单位的资质、人员配置及设备进场情况进行核查；（4）实施旁站监理、巡视检查、平行检验等质量控制手段；（5）定期召开工地例会，协调解决工程中的矛盾和问题；（6）审核工程计量支付申请，并签署监理意见；（7）参与工程竣工验收，并出具监理评估报告。第三条各方权利与义务3.1建设单位的权利与义务（1）权利：a)监督监理单位履行合同职责；b)对监理工作进行考核和评价。（2）义务：a)按时支付监理费用，不得拖欠；b)为监理单位提供必要的办公条件和支持；c)协调解决工程中涉及的外部关系问题。3.2监理单位的权利与义务（1）权利：a)对不符合规范要求的施工行为有权提出整改意见；b)对不合格材料、设备和工序有权拒绝验收；c)在履行职责过程中享有独立决策权。（2）义务：a)严格按照合同约定开展监理工作，不得超越或放弃职责；b)定期向建设单位提交监理工作报告；c)妥善保管工程资料，并在合同期满后移交建设单位；d)对监理过程中发现的安全隐患及时报告并督促整改。3.3施工单位的权利与义务（1）权利：a)获得公平合理的监理服务；b)对监理决定有异议时，有权向上级主管部门申诉。（2）义务：a)配合监理单位开展工作，提供必要的资料和便利条件；b)严格执行监理指令，及时整改存在的问题；c)接受监理单位的质量检查、验收，并如实记录结果。第四条质量控制规范4.1质量目标监理单位应协助建设单位明确工程质量目标，并制定相应的质量控制措施。4.2质量控制流程（1）开工前：审核施工组织设计，确认施工单位具备开工条件；（2）施工中：实施旁站、巡视和见证取样，确保工序质量符合规范要求；（3）验收时：对分部、分项工程进行检查，并签署监理意见。4.3质量问题处理（1）发现质量问题后，监理单位应立即通知施工单位停工整改；（2）施工单位应在规定时间内完成整改并提交复查申请；（3）经复查合格后，方可继续施工。第五条进度控制规范5.1进度目标管理监理单位应协助建设单位制定工程总体进度计划，并监督施工单位严格执行。5.2进度监控措施（1）定期召开进度分析会议，评估实际进度与计划进度的偏差；（2）对影响进度的关键因素提出调整建议；（3）督促施工单位优化资源配置，加快施工速度。5.3延期处理因施工单位原因导致工期延误的，监理单位有权要求其采取赶工措施，并视情节严重程度提出索赔建议。第六条投资控制规范6.1投资目标管理监理单位应协助建设单位制定投资控制方案，并严格审核工程计量和支付申请。6.2工程计量与支付（1）施工单位应按合同约定提交计量申请；（2）监理单位对计量结果进行核实并签署意见；（3）未经监理单位签字确认的计量申请不得作为支付依据。6.3变更管理（1）因设计变更或施工条件变化导致的投资调整，需经监理单位审核后方可实施；（2）监理单位应协助建设单位对变更费用进行评估，并提出合理化建议。第七条安全文明施工管理规范7.1安全目标监理单位应协助建设单位制定安全施工目标，并督促施工单位落实安全生产责任制。7.2安全检查与隐患整改（1）监理单位定期组织安全检查，发现安全隐患及时通知施工单位；（2）施工单位应在规定时间内完成隐患整改并提交复查申请；（3）经复查合格后，方可继续施工。7.3文明施工管理监理单位应督促施工单位做好施工现场的环境保护和文明施工工作，确保周边环境不受影响。第八条合同管理规范8.1合同履行监督监理单位应对施工单位合同履行情况进行监督，发现问题及时提出整改意见。8.2变更与索赔处理（1）因不可抗力或其他原因导致的合同变更，需经三方协商一致后方可实施；（2）监理单位应协助建设单位对施工单位提出的索赔进行审核，并提出评估意见。第九条信息资料管理规范9.1资料收集与整理监理单位应建立完善的工程资料管理制度，及时收集、整理和归档各类工程文件。9.2资料移交（1）监理单位应在合同终止前将完整的监理资料移交给建设单位；（2）资料移交清单需三方签字确认。第十条违约责任与争议解决10.1违约责任（1）因监理单位原因导致工程质量问题的，应承担相应的赔偿责任；（2）因施工单位原因造成工期延误或投资超支的，建设单位有权要求其承担违约责任。10.2争议解决三方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一条补充条款根据工程实际情况，三方可另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。第十二条其他事项12.1本规范自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并完成结算后终止。12.2本规范未尽事宜，按国家相关法律法规及行业标准执行。建设单位（盖章）：法定代表人或授权代表：日期：监理单位（盖章