装饰工程发包合同范本6篇

装饰工程发包合同范本6篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就装饰工程承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.承包范围：_________4.承包方式：_________5.工程质量：_________6.合同价款：_________7.工期要求：_________第二条甲方工作1.甲方负责办理施工所涉及申请、审批等手续。协调施工过程中的相关事宜。2.甲方派驻工地代表：_________，联系电话：_________，负责合同履行过程中有关事宜的协调、变更、签证等，并协助乙方做好与相关单位的协调、沟通工作。3.甲方负责对乙方施工质量、进度的监督、检查，并在乙方竣工交付后组织有关人员进行验收。4.甲方负责提供施工所需的水、电及施工期间的基本住宿条件。5.甲方负责按时支付工程款项。第三条乙方工作1.乙方作为专业的装饰工程公司，需确保施工质量达到甲方的要求，并严格按照甲方提供的施工图纸及技术要求等进行施工。2.乙方派驻工地代表：_________，联系电话：_________，负责合同履行过程中有关事宜的协调、变更、签证等，并协助甲方做好与相关单位的协调、沟通工作。3.乙方需确保在合同约定的工期内完成施工任务，并交付验收。4.乙方需按时向甲方提交施工计划、进度报表等相关资料。5.乙方需严格遵守甲方的现场管理规定和安全生产规定。6.乙方需确保施工现场的整洁、有序，并妥善处理施工垃圾。7.乙方需积极配合甲方的质量检查和验收工作。8.乙方需确保施工人员的人身安全，并承担施工过程中的一切安全责任。9.乙方需按时向甲方提交结算资料，并协助甲方做好与第三方的结算工作。10.乙方需对甲方提供的施工图纸和技术要求保密，并不得擅自复制或泄露给第三方。11.乙方在施工中不得因自身原因擅自更改施工图纸和技术要求。如需更改，必须经甲方同意后方可进行。12.乙方在施工中应妥善保护甲方提供的设备和材料，如有损坏或遗失，应及时向甲方报告并承担相应的赔偿责任。13.乙方在竣工交付前应对施工成果进行必要的保护，防止损坏或污染。如有损坏或污染，应及时清理并恢复原状。14.乙方应按时向甲方提交必要的资料，如施工进度表、验收报告等。同时，应积极配合甲方的资料整理工作。15.在施工过程中，如遇到紧急情况或突发事件，乙方应及时向甲方报告并采取必要的应对措施。16.乙方在竣工交付后应积极配合甲方进行后续的维护和保养工作。如有需要，应根据甲方的要求提供必要的技术支持和人员培训。17.在施工过程中，乙方应严格遵守甲方的各项规定和要求，确保施工质量和进度符合要求。如有违反规定的行为，应及时纠正并承担相应的责任。18.在施工过程中，乙方应积极配合甲方的质量监督部门进行检查和指导工作。如有质量问题或隐患应及时发现并整改。19.乙方应按时向甲方提交必要的结算资料并协助甲方进行结算工作。在结算过程中应积极配合甲方的审核和确认工作确保结算工作的顺利进行。20.乙方在履行合同过程中应严格遵守保密义务不得擅自泄露甲方的商业机密和保密信息。如有违反保密义务的行为应承担相应的法律责任。21.乙方在履行合同过程中应积极配合甲方的其他合理要求并提供必要的支持和协助确保合同的顺利实施和双方的共同利益最大化。22.乙方应按时向甲方提交施工日志和记录以便甲方进行质量检查和验收工作确保施工质量的可追溯性和可验证性。同时应积极配合甲方的资料整理工作确保资料的完整性和准确性。篇2甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在装饰工程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________________1.2工程地点：__________________1.3工程内容：__________________1.4承包范围：__________________1.5承包方式：__________________1.6工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。第二条合同价款与支付方式2.1合同总价款：__________________元（大写：______________）。2.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的______%作为预付款。（2）中期款：乙方完成工程量达______%时，甲方支付乙方合同总价款的______%作为中期款。（3）竣工款：乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的______%作为竣工款。（4）质保金：甲方留存合同总价款的______%作为质保金，质保期满后支付。第三条双方权利和义务3.1甲方权利和义务：（1）甲方应确保工程现场具备施工条件，并提供施工所需的水、电等资源。（2）甲方应按照合同约定及时支付合同款项。（3）甲方应监督乙方的施工质量和进度，并提出合理意见和建议。3.2乙方权利和义务：（1）乙方应按照合同约定完成装饰工程，并确保工程质量符合甲方要求。（2）乙方应合理安排施工进度，确保工程按时竣工。（3）乙方应遵守施工安全规范，确保施工安全。（4）乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方进行验收。第四条违约责任4.1甲方违约责任：（1）甲方未按照合同约定支付合同款项，乙方有权停工，并要求甲方支付逾期付款违约金。（2）甲方在施工过程中提出变更设计或增加工程量，乙方有权要求甲方签订补充协议，并支付相应的费用。4.2乙方违约责任：（1）乙方未按照合同约定完成装饰工程，甲方有权要求乙方返工，并支付相应的费用。（2）乙方在施工过程中存在违法行为或造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。第六条附则6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。6.3未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________日期：______年______月______日篇3发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：包工包料4.工程范围和内容：详细施工图纸内的装饰工程。第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。2.因甲方原因或者不可抗力导致工程停工，工期顺延。3.因乙方原因造成停工，工期不予顺延。第三条工程价款1.工程合同总造价为人民币XX元整（￥XX）。2.支付方式：签订合同后预付XX%，按工程进度支付XX%，竣工验收合格后支付XX%。3.乙方在工程竣工验收合格后开具正式发票，甲方在收到发票后XX个工作日内结清尾款。第四条工程质量与验收1.工程质量必须达到合格标准。2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。3.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方必须自接到验收通知之日起XX个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。第五条违约责任1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每延期一天，罚款XX元。2.乙方若不按合同约定交付工程，每延期一天，罚款XX元。3.若因工程质量不合格导致甲方不能正常使用，乙方需承担由此给甲方造成的一切损失。第六条其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。3.如有未尽事宜，双方可协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：[公司名称]法定代表人（签字）：[签字]联系电话：[电话]日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[公司名称]法定代表人（签字）：[签字]联系电话：[电话]日期：XXXX年XX月XX日篇4发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本市装饰工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方装饰工程有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.工程造价：以双方确认的预算表为准。二、施工及验收1.乙方必须严格按照施工图纸、设计说明施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度向甲方提供工程进度表，并接受甲方代表的监督检查。3.隐蔽工程验收，甲方应及时安排验收，避免影响工程进度。4.甲方应在工程竣工验收前提出整改意见，以便乙方及时整改。三、质量及保修1.乙方应确保施工质量符合有关规范，并接受甲方代表的监督检查。2.工程竣工验收后，乙方应提供保修服务，保修期为一年。在保修期内，如因施工原因造成的问题，乙方应负责免费维修。四、付款及结算1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体付款时间和金额如下：合同签订后支付预付款XX%；中期款XX%；尾款XX%。2.乙方应在工程竣工验收后提供结算报告，甲方应及时审核并支付结算款。五、违约责任1.甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价千分之一的违约金。2.乙方若不能按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金。六、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致无法继续施工，双方应友好协商解决。4.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（签字盖章）：XX公司法定代表人（签字）：XXX地址：XXX市XXX区XXX街XXX号电话：XXXXXX-XXXX-XXXX篇5发包方（甲方）：承包方（乙方）：为明确双方在装饰工程中的权利与义务，经双方友好协商，甲方将其装饰工程发包给乙方施工，并达成如下协议：一、装饰工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程预算：4.工程期限：二、发包方（甲方）的责任与义务1.甲方需按时向乙方支付工程进度款，确保工程的顺利进行。具体支付方式和时间节点如下：（1）合同签订后，甲方需向乙方支付工程预算的XX%作为预付款。（2）工程进行到中期时，甲方需向乙方支付工程预算的XX%。（3）工程竣工验收合格后，甲方需向乙方支付剩余的XX%。2.甲方需为乙方提供必要的工作环境和条件，确保工程的顺利进行。例如，提供施工所需的场地、水电等基础设施。3.甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合约定。甲方发现乙方在施工过程中存在质量问题或违规行为时，有权要求乙方进行整改或停工。4.甲方需按时参与工程的竣工验收，确保工程质量的最终认定。三、承包方（乙方）的责任与义务1.乙方需按照甲方的要求，按时、保质完成装饰工程的施工任务。具体施工内容包括但不限于：设计、材料采购、施工等。2.乙方需确保施工过程中的安全、环保和卫生，遵守相关法律法规和甲方的规定。3.乙方需配合甲方的质量监督，确保工程质量符合约定。甲方提出整改意见时，乙方需积极配合并进行整改。4.乙方需提供必要的施工资料和验收资料，协助甲方进行工程的竣工验收。四、违约责任及纠纷解决方式1.甲方如未按时支付工程进度款或未提供必要的工作环境和条件，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任根据双方协商确定。2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任根据双方协商确定。3.如双方在执行合同过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任。五、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保装饰工程的顺利进行。2.在合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼要求解除合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。3.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好个人物品和设备。甲方在扣除已支付的费用和违约金后，应尽快退还乙方剩余的预付款。如有其他未尽事宜，双方可另行协商处理。六、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同内容如有修改或补充，应以书面形式进行并加盖双方公章或合同专用章方为有效。3.本合同的解释权归甲乙双方共同所有。如有任何疑问或争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决并承担相应的法律责任。篇6发包方（甲方）：承包方（乙方）：工程名称：装饰工程工程地点：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：装饰工程2.工程地点：3.工程内容：装饰施工及材料采购4.工程造价：大写：壹佰万元整小写：1000000元5.质量要求：优良6.工期要求：自合同签订之日起XX天内完成。二、发包方责任1.负责办理装饰施工所涉及的全部申请、审批等手续，并承担相关费用。2.负责施工场地的平整、施工用电的接驳及施工场地的安全保卫工作。3.负责监督承包方施工进度及质量。4.负责按照合同约定支付承包方工程款。5.负责在承包方施工完毕后组织验收并办理验收手续。6.负责协调周边关系，确保施工顺利进行。7.负责承担发包方原因造成的停工、窝工损失。8.负责因设计变更导致的工程量增