房屋倒板标准合同7篇

房屋倒板标准合同7篇篇1甲方（业主）：________________乙方（施工单位）：______________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保房屋倒板工程顺利进行，明确双方权利和义务，甲乙双方就本房屋倒板工程达成以下协议：一、工程概况1.工程地址：_________________。2.工程内容：房屋倒板，包括拆除原有楼板、安装新楼板等。3.工程期限：自合同签订之日起____天内完成。二、工程要求1.乙方应按照国家和地方现行有关规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量。2.乙方应遵守安全生产规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工过程中的安全。3.乙方应按照合同约定工期完成施工，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。三、材料设备1.乙方负责提供施工所需的材料设备，并确保其质量符合国家和地方相关标准。2.甲方有权对乙方提供的材料设备进行检验，如不符合要求，乙方应及时更换。四、工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币____元（大写：____元整）。2.甲方应在工程竣工验收合格后____天内支付工程总价款的____%给乙方。3.剩余____%作为工程质量保证金，自竣工验收合格之日起一年后无质量问题，甲方应支付剩余款项给乙方。五、工程质量及保修1.工程质量应符合国家和地方相关标准及甲方要求。2.工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务，保修期为____年。3.在保修期内，如因乙方施工原因造成的问题，乙方应负责免费维修。六、违约责任1.甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付____%的违约金。2.乙方若未按合同约定工期完成施工，每逾期一天，应向甲方支付____%的违约金。七、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定事项1.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（业主）：________________（签字/盖章）篇2甲方（业主）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：____________________乙方（施工单位）：____________________单位注册号：____________________联系方式：____________________地址：____________________鉴于甲方需要对其房屋进行倒板工程，经与乙方协商，甲方委托乙方进行此项工程。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成以下协议条款。一、工程概述1.工程名称：房屋倒板工程。2.工程地点：甲方房屋所在地。3.工程内容：按照甲方要求进行房屋倒板施工。4.工程期限：自合同签订之日起计算，工期为XX天。如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工期延误，则工期顺延。二、工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币（大写）__________元整（￥________元）。该款项已包括材料费、人工费、税费等所有费用。2.甲方在合同签订后XX日内支付乙方工程款项的XX%作为预付款。3.工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。4.乙方需提供相应的收款凭证。三、工程质量及验收标准1.乙方必须按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合国家和地方的相关规定及标准。2.施工过程中，乙方应遵守安全施工规范，确保施工现场安全。3.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的XX日内组织验收。验收标准为国家及地方相关规范、标准。4.如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担整改费用。四、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，且每逾期一天，甲方需向乙方支付违约金。2.若乙方未按合同约定工期完工，每逾期一天，乙方需向甲方支付违约金。3.若因工程质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。4.甲乙双方因履行合同产生的其他违约责任，按照国家法律法规及合同条款承担。五、其他事项约定1.双方应共同遵守合同条款，未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。2.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。甲方（业主）：____________________（签字/盖章）日期：_______年______月______日乙方（施工单位）：____________________（签字/盖章）日期：_______年______月______日篇3甲方（业主）：__________________乙方（施工方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实守信的原则，甲乙双方就房屋倒板工程事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.工程地址：_________________________。2.工程内容：房屋倒板，包括楼板拆除、清理、新建楼板等。二、工程期限工程开工日期：____年__月__日，工程竣工日期：____年__月__日。如有特殊情况，双方协商工期顺延。三、工程造价及付款方式1.工程造价：总造价人民币______元整（￥______元）。2.付款方式：签订合同后，甲方预付工程总造价的______%给乙方，工程竣工验收合格后______天内付清余款。四、工程质量及验收标准1.乙方须按照甲方提供的施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后______天内组织验收。验收合格，双方签署验收报告；验收不合格，乙方应按要求进行整改。五、甲方责任1.甲方负责提供施工图纸及现场指导。2.甲方负责提供施工所需的水电等基础设施。3.甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。六、乙方责任1.乙方需按照甲方的要求进行施工，确保工程质量和进度。2.乙方应遵守安全施工规范，确保施工现场安全。3.乙方应对施工过程中的损坏进行修复和赔偿。七、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款______%的违约金。2.若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款______%的违约金。八、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：__________________（签字/盖章）联系方式：__________________日期：____年__月__日篇4甲方（业主）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（施工方）：____________________营业执照号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方需要对其房屋进行倒板工程，现委托乙方进行该项工程的施工，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，就房屋倒板工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：____________________。2.工程内容：房屋倒板工程，包括拆除原有楼板、新建楼板等。3.工程期限：自本合同签订之日起计算，预计完成时间为______天。二、工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。此价格包含材料费、人工费、运输费等一切费用。2.甲方应在乙方完成工程进度过半时支付工程款项的50%，即人民币______元（大写：______元整）。剩余款项在工程竣工并验收合格后一次性支付。三、工程质量和验收1.乙方应按照相关国家或地方的标准和规范进行施工，确保工程质量符合约定。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供必要的工程技术资料。甲方应在接到通知后的七日内完成验收。3.若工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改或修复。四、工程安全1.乙方应严格遵守施工安全规范，采取必要的安全防护措施。2.施工期间，乙方应确保施工现场安全，防止事故发生。如因乙方原因造成的人身伤害或财产损失，由乙方承担全部责任。五、违约责任1.若甲方未按约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付工程总价款千分之______的违约金。2.若乙方未按约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总价款千分之______的违约金。3.若因乙方原因造成工程质量不符合约定，乙方应承担修复或整改的费用，并承担由此造成的损失。六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（签字）：____________________日期：_______年_______月_______日乙方（盖章）：____________________日期：_______年_______月_______日篇5甲方（房主）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（施工方）：____________________营业执照号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方需要对其房屋进行倒板工程，现委托乙方进行该项工程的施工，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下合同条款：一、工程概况1.工程名称：房屋倒板工程。2.工程地点：甲方房屋所在地。3.工程内容：乙方应按照甲方的要求，完成房屋倒板工程的施工，包括但不限于拆旧、新建、装修等工作。二、合同价格及支付方式1.工程总价为人民币______元（大写：______元整）。该价格包含但不限于人工费、材料费、机械使用费等所有费用。2.甲方在合同签订后支付乙方工程总价的______%（即人民币______元）作为预付款。3.工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。4.乙方在收到款项后，应向甲方提供正规的发票或收据。三、工期及质量要求1.乙方应在合同签订后______天内完成全部工程。如遇特殊情况，双方可协商延期。2.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量要求进行施工，确保工程质量。3.甲方有权对工程进度和质量进行检查，如发现问题，有权要求乙方停工整改。四、工程验收及保修1.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的______天内完成验收。2.如工程验收合格，双方应签署验收合格证书。3.工程保修期为______年。在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。五、违约责任1.若因乙方原因造成工程延期，乙方应支付甲方违约金，每日违约金为总工程造价的______%。2.若因甲方原因造成工程延期，甲方应支付乙方因延期产生的额外费用。3.若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，违约方应支付违约金并赔偿由此造成的损失。六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（签字）：____________________日期：_______年______月______日乙方（盖章）：____________________日期：_______年______月______日篇6甲方（业主）：________________乙方（施工单位）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方对甲方房屋进行倒板事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：__________________2.工程内容：房屋倒板（包括拆除原有楼板、安装新楼板等）。二、合同工期工程开工日期：XXXX年XX月XX日工程竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总天数：XX天。如遇特殊情况，工期顺延。三、工程造价及付款方式工程造价按照市场价格经双方商定确定，甲方应付给乙方工程款项人民币__________元（大写：_________元整）。付款方式为合同签订后预付工程款项总额的百分之七十（70%），工程完工验收合格后支付剩余款项。四、工程质量及验收标准1.乙方必须严格按照施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。倒板所用材料必须符合国家有关标准和规定。乙方需自行办理验收合格证明文件，并承担相应责任。2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方在接到通知后七天内组织验收，如未经验收，则视为验收合格。验收时双方应签署验收报告，确认工程质量是否符合合同约定及国家相关标准。如发现质量问题，乙方应及时整改并承担相应责任。五、双方责任和义务甲方责任和义务：提供施工用水、电及场地；按时支付工程款项；参与工程验收等。乙方责任和义务：按照合同约定完成施工任务；确保工程质量符合国家标准和甲方要求；遵守施工现场管理规定等。如因乙方原因造成工程质量问题或延误工期，乙方应承担相应责任。如因甲方原因造成工程延误或损失，甲方应承担相应责任。双方应相互配合，确保工程顺利进行。任何一方不得擅自变更合同内容或解除合同。如需变更或解除合同，应经双方协商一致并书面确认。如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决。因一方违约导致合同无法履行或造成对方损失时，违约方应承担相应违约责任和赔偿责任。如发生争议时双方应协商解决；协商不成时可以向所在地人民法院提起诉讼解决争议。本合同一式两份甲乙双方各执一份自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜可另行签订补充协议作为本合同的附件与本合同具有同等法律效力。篇7甲方（业主）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：____________________乙方（施工单位）：____________________单位注册号：____________________联系方式：____________________地址：____________________鉴于甲方需要对其房屋进行倒板工程，现委托乙方进行该项工程的施工，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：位于__________市__________区/县____________小区/街道____号的房屋。2.工程内容：倒板工程包括房屋内部的拆除、清理、支撑结构加固、倒板施工等。3.工程期限：自本合同签订之日起至______年______月______日止。如有特殊情况，工期可经双方协商后延长。二、合同金额及支付方式1.本合同总价款为人民币______元整（￥______元），包括但不限于工程所需的材料费、人工费及其他相关费用。2.甲方在本合同签订后______日内支付乙方工程总价款的______%（即人民币______元整）作为预付款。3.工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款