建设工程施工合同要素

建设工程施工合同要素编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：__________

地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）名称：__________

地址：__________

鉴于甲方拟在__________地区建设__________项目，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经友好协商，就本项目的施工事宜达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在__________项目施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行。

二、合同背景：甲方为满足自身发展需求，决定在__________地区建设__________项目，乙方愿意承担该项目的施工任务。为保障双方权益，经协商一致，特订立本合同。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.甲方应按照合同约定的时间、地点向乙方提供施工所需的场地、图纸、资料等，并保证其真实、完整、有效。

2.甲方应按照合同约定支付工程款，确保乙方在施工过程中资金充足，不得无故拖欠。

3.甲方应配合乙方办理施工许可证等相关手续，确保工程顺利进行。

4.甲方应负责施工现场的安全、环保工作，对因甲方原因造成的事故承担相应责任。

5.甲方应按照合同约定对施工过程中的变更进行确认，并承担相应的费用。

二、乙方责任和义务：

1.乙方应按照合同约定的时间、地点、质量、标准完成施工任务，确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

2.乙方应遵守施工现场的规章制度，确保施工安全，对因乙方原因造成的事故承担相应责任。

3.乙方应按照甲方要求进行施工，不得擅自改变设计方案和施工工艺。

4.乙方应保证施工过程中使用的材料和设备符合国家规定，不得使用假冒伪劣产品。

5.乙方应按照合同约定的时间、地点完成施工，不得拖延工期。

6.乙方应接受甲方对施工过程的监督检查，对甲方的合理要求予以配合。

三、双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。

2.甲方有权对施工过程中的变更进行确认，并要求乙方承担相应费用。

3.甲方有权对施工现场进行监督检查，确保施工安全、环保。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

5.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括场地、图纸、资料等。

6.乙方有权对施工过程中的问题提出建议和意见。

四、双方义务：

1.甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。

2.甲方应配合乙方办理施工许可证等相关手续。

3.乙方应按照合同约定的时间、地点、质量、标准完成施工任务。

4.乙方应遵守施工现场的规章制度，确保施工安全。

5.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本合同项下，乙方完成甲方指定施工任务的总金额为人民币__________元（大写：__________元整），该金额包括但不限于施工费用、材料费用、人工费用、机械使用费用、税费及其他与施工直接相关的费用。

二、支付方式：

1.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元（大写：__________元整）。

2.进度款：乙方按照合同约定完成工程进度达到__________%时，甲方应在乙方提交的相应进度款申请及相应证明材料后__________日内支付进度款，支付比例为已完成工程总金额的__________%。

3.验收款：工程经甲方验收合格后，乙方应在__________日内提交完整的结算资料，甲方应在收到乙方结算资料后__________日内支付验收款，支付比例为合同总金额的__________%。

4.结算款：工程竣工并经甲方最终验收合格后，乙方应在__________日内提交最终结算报告，甲方应在收到乙方最终结算报告后__________日内支付结算款，支付余额为合同总金额的剩余部分。

三、额外费用：

1.因甲方原因导致的工程延期、设计变更、材料价格变动等引起的额外费用，由甲方承担。

2.因乙方原因导致的工程延误、质量问题等引起的额外费用，由乙方承担。

四、支付条件：

1.乙方提交的进度款申请、验收款申请和结算报告应真实、完整，并附有相关证明材料。

2.甲方支付款项前，乙方应确保已完成的工作符合合同约定，且相关款项未存在争议。

五、违约责任：

1.若甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。

2.若乙方未按约定完成工作，应向甲方支付_____%的违约金。

违约与争议解决机制：

一、违约责任：

1.甲方违约责任：

a.若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。

b.若甲方未按约定提供施工条件或配合乙方办理相关手续，导致工程延误，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

c.若甲方违反合同约定，擅自变更设计方案或施工工艺，导致工程质量和进度受到影响，甲方应承担相应的责任。

2.乙方违约责任：

a.若乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务，应向甲方支付_____%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

b.若乙方使用不合格材料或设备，导致工程质量问题，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

c.若乙方违反合同约定，擅自改变设计方案或施工工艺，导致工程质量和进度受到影响，乙方应承担相应的责任。

二、争议解决：

1.双方应本着友好协商的原则，积极解决合同履行过程中产生的争议。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或选择以下争议解决方式之一：

a.仲裁：双方同意将争议提交至__________仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。

b.调解：双方同意将争议提交至__________调解委员会，由调解委员会进行调解。

3.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，不得影响工程进度和双方合法权益。

4.争议解决费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。

三、适用法律：

本合同签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院：

本合同项下发生的争议，如双方协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

附则：

一、生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，但以下条件成就前，本合同暂不生效：

1.甲方已向乙方支付合同约定的预付款；

2.乙方已按照合同要求完成施工前的准备工作，包括但不限于人员、材料、设备的到位；

3.甲方已向乙方提供完整的施工图纸和相关技术资料。

二、有效期：本合同的有效期为自合同生效之日起至乙方按照合同约定完成全部施工任务并经甲方验收合格之日止。

三、变更条款：

1.本合同的任何变更均需经双方书面同意，并签订补充协议。

2.变更后的合同条款作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

四、终止条款：

1.本合同因以下原因之一而终止：

a.双方协商一致；

b.因不可抗力导致合同无法履行；

c.一方违约，另一方依法解除合同；

d.合同约定的其他终止条件成就。

2.合同终止后，双方应立即进行清算，甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款及相应的补偿。

五、通知与送达：

1.除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。

2.通知自发送之日起满______个工作日视为送达，但以对方实际收到通知为准。

六、不可抗力：

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并尽力采取措施减轻损失。

七、其他：

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

一、需求文档：包括项目背景、建设规模、功能要求、质量标准等详细说明，以明确甲乙双方对项目的基本理解和预期。

二、设计方案：包含项目的设计图纸、施工图、效果图等，详细展示项目的具体实施方案和外观效果。

三、技术规格：列出项目所需的设备、材料、工艺等具体技术参数，确保施工过程中的技术规范符合要求。

四、合同双方相关证件复印件：

a.甲方：

1.甲方营业执照复印件；

2.甲方法定代表人身份证明复印件；

3.甲方授权委托书复印件（如有）。

b.乙方：

1.乙方营业执照复印件；

2.乙方法定代表人身份证明复印件；

3.乙方授权委托书复印件（如有）；

4.乙方施工资质证书复印件；

5.乙方安全生产许可证复印件。

五、合同签订前甲乙双方就项目达成的其他协议、备忘录等文件。

六、合同履行过程中产生的各类文件、报告、通知等，包括但不限于进度报告、验