2025《工程设计合同》示范文本

2025《工程设计合同》示范文本本合同由以下双方于年月日在签订：发包人（甲方）：地址：法定代表人：联系方式：设计人（乙方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计事项协商一致，订立本合同。第一条工程名称及地点1.1工程名称：1.2工程地点：第二条设计目标与范围2.1设计目标乙方应按照国家现行设计规范、标准及地方的相关规定，完成本工程的设计工作，确保设计成果符合发包人的使用需求和功能要求。2.2设计范围设计范围包括但不限于以下内容：（1）建筑设计（包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计）；（2）结构设计；（3）机电设计（包括但不限于给排水、电气、暖通空调设计）；（4）景观设计（如适用）；（5）其他相关专业设计（如有）。2.3设计深度设计成果应达到国家规定的深度要求，并满足施工图审查要求。第三章设计进度计划3.1设计进度乙方应按照以下设计进度完成各阶段设计工作：（1）方案设计阶段：自合同签订之日起日内完成；（2）初步设计阶段：方案设计获批后日内完成；（3）施工图设计阶段：初步设计获批后日内完成。3.2进度调整如因发包人原因或不可抗力因素导致设计进度延误，双方应另行协商调整设计进度，并签订补充协议。第四章设计质量标准4.1设计规范乙方应严格按照国家及地方现行设计规范、标准进行设计工作，确保设计成果符合相关技术要求。4.2设计深度要求设计成果应达到以下深度：（1）方案设计阶段：包含设计说明、总平面图、建筑立面图、剖面图、典型平面图、鸟瞰图；（2）初步设计阶段：包含设计说明、总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图、结构布置图、设备平面布置图；（3）施工图设计阶段：包含设计说明、建筑、结构、设备专业的施工图纸及相关计算书。4.3设计成果验收设计成果经发包人书面确认后视为验收合格，发包人应在收到设计成果后个工作日内完成验收工作。如有异议，发包人应期间提出书面意见，乙方应在个工作日内完成修改。第五章设计费用与支付方式5.1设计费用本合同设计费用总计人民币元（大写：元整）。设计费用包括但不限于以下内容：（1）方案设计费用：人民币元；（2）初步设计费用：人民币元；（3）施工图设计费用：人民币元；（4）其他费用：人民币元。5.2支付方式设计费用采取分期支付方式，具体如下：（1）合同签订后日内，发包人支付设计费用的%，即人民币元；（2）方案设计完成并经发包人确认后日内，发包人支付设计费用的%，即人民币元；（3）初步设计完成并经发包人确认后日内，发包人支付设计费用的%，即人民币元；（4）施工图设计完成并经发包人确认后日内，发包人支付设计费用的%，即人民币元；（5）余款人民币元作为质保金，待工程竣工验收合格后日内支付。5.3费用调整如因设计范围、设计内容或设计深度的变化导致设计费用增加，双方应协商一致后签订补充协议。第六章双方权利与义务6.1发包人的权利与义务（1）发包人有权对设计工作进行监督，提出合理的设计要求和建议；（2）发包人应按合同约定支付设计费用；（3）发包人应按时提供设计所需的基础资料，并对资料的真实性、准确性负责；（4）发包人应及时确认设计成果，避免延误设计进度；（5）发包人不得将乙方的设计成果挪作他用或向第三方披露，除非经乙方书面同意。6.2设计人的权利与义务（1）乙方有权要求发包人按时支付设计费用；（2）乙方应按合同约定的时间、质量要求完成设计工作；（3）乙方应对其设计成果的准确性、完整性和符合性负责；（4）乙方应配合发包人进行设计成果的报批工作；（5）乙方应为发包人提供必要的设计技术交底和施工配合服务。第七章知识产权7.1设计成果的知识产权设计成果的知识产权归发包人所有，发包人有权使用设计成果进行施工建设。未经发包人书面许可，乙方不得将设计成果用于其他项目或向第三方披露。7.2版权归属设计成果的版权归乙方所有，发包人仅能在本工程范围内使用设计成果。第八章保密条款8.1保密义务双方对在履行合同过程中获悉的对方商业秘密及其他机密信息负有保密义务，未经另一方书面同意，不得向任何第三方披露。8.2保密期限本合同终止后，保密义务的有效期仍为年。第九章设计变更9.1设计变更申请发包人如需进行设计变更，应以书面形式通知乙方，并说明变更原因及变更内容。9.2设计变更实施乙方应在收到变更通知后个工作日内完成设计变更，并提交变更后的设计成果。设计变更产生的费用由双方另行协商确定。9.3设计进度调整因设计变更导致的设计进度延误，双方应协商一致后调整设计进度计划。第十章违约责任10.1发包人违约如发包人未按合同约定支付设计费用，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的‰作为违约金。10.2设计人违约如乙方未按合同约定完成设计工作，每逾期一日，应向发包人支付合同总金额的‰作为违约金。10.3其他违约责任任何一方违反本合同约定的其他义务，应赔偿守约方遭受的全部损失。第十一章不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指战争、火灾、水灾、earthquake、台风等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。11.2不可抗力影响如因不可抗力导致本合同无法履行或延迟履行，双方应协商一致后解除合同或延长履行期限。11.3不可抗力通知遭受不可抗力的一方应在事件发生后日内书面通知另一方，并提供相关证明。第十二章争议解决12.1协商解决双方在履行本合同过程中发生争议的，应通过友好协商的方式解决。12.2仲裁或诉讼如协商不成，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁（或向人民法院提起诉讼）。第十三章其他条款13.1通知与送达本合同项下的一切通知均应以书面形式发送至双方约定的地址。13.2补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同份数本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。13.4合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。发包人（盖章）：法定代表人或授权代