2025年工程项目招标投标合同样本下载

2025年工程项目招标投标合同样本下载合同编号：签订地点：本合同由下列双方于年月日在签订：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟对工程项目进行招标，并与中标人签订本合同，乙方已通过招标程序成为本工程项目的中标人，双方经友好协商，达成如下协议：第一条定义与解释1.1本合同中，下列词语具有如下含义：发包人：指甲方，即招标方，负责组织招标、签订合同并履行合同义务的单位。承包人：指乙方，即中标人，负责按照合同约定完成工程项目的勘察、设计、施工、采购等工作的单位。工程项目：指（具体名称）的建设工程项目，具体内容详见合同附件。合同工期：指本工程项目的计划施工工期，具体为（开工日期）至（竣工日期）。质量标准：指本工程项目的施工质量必须达到（具体标准，如国家或地方工程建设标准）。1.2本合同的附件、补充协议、往来函件等均视为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第二条合同范围与内容2.1工程项目概况本工程项目名称为，建设地点位于，工程内容包括但不限于（具体描述工程内容，如勘察、设计、施工、采购等），工程规模为（具体描述，如面积、长度、容量等）。具体要求详见合同附件。2.2合同范围承包人负责按照发包人的要求完成工程项目的设计、施工、采购等全部工作，并确保工程符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范。承包人应提供完整的施工图纸、技术资料及施工方案，并通过发包人或相关政府部门的审查。承包人应确保工程材料、设备的质量符合合同约定及国家相关标准。承包人应按时完成工程，确保工程质量和安全，并通过相关验收。2.3其他约定发包人负责提供工程所需的建设用地、审批手续及其他支持性文件，并协助承包人办理相关手续。第三条合同工期3.1工期计划本工程项目的计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日，总工期为天。3.2工期调整若因发包人原因导致工期延误，承包人可申请顺延工期，发包人应在收到承包人书面通知后日内予以确认或提出异议。因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。3.3工期保证措施承包人应制定详细的施工计划，并定期向发包人提交进度报告。若发现施工进度滞后，承包人应立即采取措施予以改正，并书面通知发包人。第四条合合同价款与支付4.1合同价款本工程合同总金额为人民币元（大写：元整），其中包含（具体描述价款构成，如设计费、施工费、材料费等）。4.2付款方式发包人应按照合同约定的进度支付工程款：合同签订后，发包人支付合同总价的%作为预付款；工程进度达到%时，发包人支付合同总价的%；工程竣工验收合格后，发包人支付合同总价的%，剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。4.3付款时间发包人应在收到承包人提交的付款申请及相应资料后日内完成审核并支付款项。第五条质量标准与验收5.1质量要求本工程质量标准为，具体要求详见合同附件。承包人承诺所提供材料、设备及施工质量符合上述标准。5.2验收程序工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料，并申请验收。发包人应在收到验收申请后日内组织验收，并在验收后日内签署验收报告。5.3质量保修承包人承诺对工程质量问题提供保修服务，保修期限为年，保修范围包括（具体描述保修范围）。第六条双方权利与义务6.1发包人权利与义务发包人有权监督工程进度、质量及安全，并提出合理建议。发包人应按时支付工程款，并提供工程所需的审批手续及支持性文件。发包人不得因自身原因导致工程停工，并应协助承包人解决施工中的问题。6.2承包人权利与义务承包人有权要求发包人按照合同约定支付工程款，并有权拒绝发包人提出的不合理要求。承包人应按时完成工程施工，并确保工程质量和安全。承包人应遵守国家及地方相关法律法规，保护施工场地内的环境，并做好安全防护工作。第七条违约责任7.1发包人违约责任若发包人未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期金额的%向承包人支付违约金。7.2承包人违约责任若承包人未按合同工期完成工程，每逾期一日，应按合同总金额的%向发包人支付违约金。若承包人提供的工程质量不符合约定标准，发包人有权要求承包人返工或修复，相关费用由承包人承担，且工期不顺延。7.3其他违约情形任何一方违反本合同约定的其他条款，均应承担相应的违约责任，并赔偿给对方造成的损失。第八条合同的变更与解除8.1合同变更本合同的任何变更均需经双方协商一致，并以书面形式确认后方可生效。8.2合同解除在合同履行过程中，若因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并结算已完工程的费用。第九条争议解决9.1争议处理方式本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2适用法律本合同的履行及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。第十条附则10.1合同份数本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。10.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3其他条款若本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包人）：授权代表签字：