光缆敷设工程施工合同

第第页合同编号:________光缆敷设工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同双方当事人为甲方（建设单位）与乙方（施工单位），以下简称“双方”。合同编号为[编号]。甲方负责建设的光缆敷设工程，乙方负责该工程的施工。本合同旨在明确双方的权利和义务，确保光缆敷设工程的质量、安全、进度，并按照约定完成工程，实现双方的合法权益。甲方为[甲方名称]，乙方为[乙方名称]。本合同签订后，双方应严格遵守合同约定，共同努力完成光缆敷设工程施工任务。本合同工程目的为：按照甲方要求，在规定的时间内，高质量、高效率地完成光缆敷设工程施工，确保光缆线路的稳定运行，满足甲方通信需求。二、价格、支付方式1.合同总价：本合同工程总价为人民币[总价]元，包括但不限于施工材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等所有费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后5个工作日内，乙方应向甲方提交相关资质证明文件，甲方应在收到文件后的3个工作日内支付合同总价20%的预付款。b.进度款：工程进度达到合同约定节点后，乙方应向甲方提交进度款申请及相关证明文件，甲方应在收到申请后的5个工作日内支付已完工程量对应的进度款。c.结算款：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算申请及相关证明文件，甲方应在收到申请后的10个工作日内支付结算款。d.保修金：合同总价5%作为保修金，在保修期满后无质量问题发生，甲方应在验收合格后7个工作日内无息退还乙方。3.付款时间：除预付款外，其余款项的支付时间均应在甲方收到乙方提交的合法、合规的付款申请后5个工作日内支付。如遇特殊情况，双方可协商延期支付。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。b.甲方应在合同约定的期限内支付工程款，并保证支付款项的真实性和及时性。c.甲方应负责施工所需的场地、水源、电源等基础设施，确保施工顺利进行。d.甲方应按照合同约定对乙方提交的施工图纸、技术规范等文件进行审核，并在规定时间内给予回复。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成光缆敷设工程施工，确保工程质量符合国家标准。b.乙方应遵守国家有关施工的法律法规，确保施工安全，防止事故发生。c.乙方应按照合同约定施工所需的材料、设备，保证材料质量合格。d.乙方应接受甲方对施工过程的监督和检查，对甲方提出的合理意见予以改进。e.乙方应按照合同约定进行保修，对保修期内发生的质量问题负责修复。f.乙方在施工过程中应保护现场环境，不得造成环境污染。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所施工的光缆敷设工程必须符合国家相关质量标准，使用合格的材料和设备。b.乙方应在工程验收前对施工质量进行全面检查，确保所有工程均符合设计要求和质量标准。c.工程验收合格后，乙方应至少[保修期]年的质量保证服务，期间如因乙方施工质量问题导致的问题，乙方应无偿进行修复。2.服务内容：a.乙方应施工期间的咨询服务，包括技术指导、进度协调等。b.乙方应确保施工过程中信息的透明，及时向甲方报告工程进度和质量状况。c.乙方应在施工完成后，完整的施工资料和技术文件，包括但不限于设计图纸、施工记录、验收报告等。d.乙方应按照合同约定，在保修期内对工程进行定期检查和维护，确保工程长期稳定运行。五、履行与变更1.履行：a.双方应按照合同约定的条款，全面履行各自的义务。b.甲方应按时支付工程款，乙方应按时完成工程，并保证工程质量。c.双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。d.乙方应在施工过程中，按照甲方的要求进行必要的调整。2.变更：a.如因不可抗力或甲方原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。b.变更内容应包括但不限于工程量、工期、价格、质量要求等。c.变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。d.任何变更均不影响合同中未变更部分的履行。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等保密信息，包括但不限于工程设计、施工方案、成本预算、财务数据、市场信息等，均应予以严格保密。2.双方承诺未经对方同意，不得向任何第三方泄露或以任何方式使用对方的保密信息。3.本保密条款在合同终止后仍有效，双方对保密信息的保密义务不因合同终止而终止。4.双方违反保密义务，导致对方遭受经济损失的，应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。5.本保密条款的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，提交诉讼请求。3.诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。4.双方应遵守法院的判决或仲裁机构的裁决，不得有任何违反判决或裁决的行为。5.除非双方另有约定，本合同的争议解决方式为诉讼，不采用仲裁或其他非诉讼方式。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[有效期]年。2.合同解除：在合同有效期内，未经双方书面同意，任何一方不得单方面解除合同。如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。3.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。4.合同解除或终止后的处理：合同解除或终止后，双方应立即进行工程结算，乙方应退还甲方已支付的预付款和进度款中超出工程结算部分。5.合同的修改与补充：本合同如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。6.合同文本：本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。九、合同签署本合同经双方代表签字（或盖章）后生效。甲方代表