专业承包建设工程合同标准文本_第1页
专业承包建设工程合同标准文本_第2页
专业承包建设工程合同标准文本_第3页
专业承包建设工程合同标准文本_第4页
专业承包建设工程合同标准文本_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

专业承包建设工程合同标准文本第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下简称“发包方”):

注册地址:________________

法定代表人:________________

联系电话:________________

乙方(以下简称“承包方”):

注册地址:________________

法定代表人:________________

联系电话:________________

鉴于:

1.发包方就其位于________________的工程(以下简称“工程”)项目,拟委托承包方进行专业承包建设。

2.双方经友好协商,就上述工程项目的专业承包建设事宜,达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:________________

2.工程地点:________________

3.工程规模:________________

4.工程内容:________________

二、合同价款及支付方式

1.合同总价为人民币:________________元整(大写:________________元整)。

2.付款方式:

(1)开工前支付合同总价款的30%作为预付款;

(2)工程进度款按实际完成工程量支付,每月支付合同总价款的20%;

(3)工程竣工验收合格后支付合同总价款的30%;

(4)保修期满后支付合同总价款的20%。

三、工期及延期责任

1.工期:自合同签订之日起,承包方应在____个月内完成全部工程。

2.延期责任:

(1)因发包方原因造成工期延误,承包方有权要求延长工期,并要求发包方承担相应的经济损失;

(2)因承包方原因造成工期延误,承包方应承担相应的违约责任。

四、工程质量及验收

1.工程质量标准:符合国家及行业相关质量标准。

2.工程验收:

(1)工程验收合格标准:经验收组验收,工程质量符合合同约定的质量标准,且无任何质量缺陷;

(2)工程验收程序:验收组由发包方、承包方及监理单位组成,验收合格后,双方签署验收报告。

五、保修责任

1.承包方负责保修期内工程的质量,保修期为自工程竣工验收合格之日起____年。

2.保修期内,因工程质量问题造成的损失,由承包方负责修复,并承担相应的维修费用。

六、违约责任

1.发包方违约:

(1)未按时支付工程款,应向承包方支付违约金,违约金按每日万分之五计算;

(2)擅自变更工程设计,造成工程延误或质量问题的,应承担相应的责任。

2.承包方违约:

(1)未按时完成工程,应向发包方支付违约金,违约金按每日万分之五计算;

(2)工程质量不符合约定,应承担相应的修复费用及赔偿损失。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中,双方应继续履行合同。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(盖章):________________

乙方(盖章):________________

签订日期:________________

附件:

1.工程设计方案

2.工程施工图纸

3.工程质量标准

4.工程进度计划

5.工程合同备案表

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(以下简称“发包方”):

注册地址:________________

法定代表人:________________

联系电话:________________

乙方(以下简称“承包方”):

注册地址:________________

法定代表人:________________

联系电话:________________

丙方(以下简称“监理方”):

注册地址:________________

法定代表人:________________

联系电话:________________

鉴于:

1.发包方就其位于________________的工程(以下简称“工程”)项目,拟委托承包方进行专业承包建设。

2.发包方为保障工程质量、进度和合同履行,同意引入监理方对工程进行监督管理。

3.双方经友好协商,就上述工程项目的专业承包建设事宜,达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:________________

2.工程地点:________________

3.工程规模:________________

4.工程内容:________________

二、合同价款及支付方式

1.合同总价为人民币:________________元整(大写:________________元整)。

2.付款方式:

(1)开工前支付合同总价款的30%作为预付款;

(2)工程进度款按实际完成工程量支付,每月支付合同总价款的20%;

(3)工程竣工验收合格后支付合同总价款的30%;

(4)保修期满后支付合同总价款的20%。

三、工期及延期责任

1.工期:自合同签订之日起,承包方应在____个月内完成全部工程。

2.延期责任:

(1)因发包方原因造成工期延误,承包方有权要求延长工期,并要求发包方承担相应的经济损失;

(2)因承包方原因造成工期延误,承包方应承担相应的违约责任。

四、工程质量及验收

1.工程质量标准:符合国家及行业相关质量标准。

2.工程验收:

(1)工程验收合格标准:经验收组验收,工程质量符合合同约定的质量标准,且无任何质量缺陷;

(2)工程验收程序:验收组由发包方、承包方及监理方组成,验收合格后,双方签署验收报告。

五、监理方责任及权利

1.监理方负责对工程进行全过程监督管理,确保工程质量、进度和合同履行。

2.监理方有权对承包方的施工方案、施工工艺、施工质量等进行审查,并提出整改意见。

3.监理方有权对工程进度进行监督,发现延误情况,应及时通知发包方和承包方。

4.监理方有权对工程变更进行审核,确保变更符合合同约定。

六、承包方责任及权利

1.承包方负责按照合同约定,完成工程的设计、施工、验收等工作。

2.承包方有权要求发包方按照合同约定支付工程款。

3.承包方有权对监理方的审查意见进行申诉,并要求监理方重新审查。

七、违约责任

1.发包方违约:

(1)未按时支付工程款,应向承包方支付违约金,违约金按每日万分之五计算;

(2)擅自变更工程设计,造成工程延误或质量问题的,应承担相应的责任。

2.承包方违约:

(1)未按时完成工程,应向发包方支付违约金,违约金按每日万分之五计算;

(2)工程质量不符合约定,应承担相应的修复费用及赔偿损失。

3.监理方违约:

(1)未履行监理职责,造成工程质量、进度和合同履行的损失的,应承担相应的责任;

(2)未按时提出整改意见或审核意见,造成工程延误或质量问题的,应承担相应的责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中,双方应继续履行合同。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式三份,甲方、承包方及监理方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

附件:

1.工程设计方案

2.工程施工图纸

3.工程质量标准

4.工程进度计划

5.工程合同备案表

第三方介入的意义和目的:

1.引入监理方,有利于提高工程质量,确保工程进度,保障合同履行。

2.监理方作为第三方,具有中立性,有利于协调甲乙双方的关系,避免纠纷。

甲方为主导的目的和意义:

1.发包方作为甲方,对工程项目的投资和收益负有主要责任,因此甲方权益应得到充分保障。

2.甲方通过主导合同条款,确保工程项目的顺利进行,实现投资回报最大化。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

乙方(以下简称“承包方”):

注册地址:________________

法定代表人:________________

联系电话:________________

甲方(以下简称“发包方”):

注册地址:________________

法定代表人:________________

联系电话:________________

丁方(以下简称“监理方”):

注册地址:________________

法定代表人:________________

联系电话:________________

鉴于:

1.承包方具备相应的资质和经验,愿意就其承建的工程(以下简称“工程”)项目与发包方进行专业承包建设。

2.发包方为保障工程质量和进度,同意引入监理方对工程进行监督管理。

3.双方经友好协商,就上述工程项目的专业承包建设事宜,达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:________________

2.工程地点:________________

3.工程规模:________________

4.工程内容:________________

二、合同价款及支付方式

1.合同总价为人民币:________________元整(大写:________________元整)。

2.付款方式:

(1)开工前支付合同总价款的30%作为预付款;

(2)工程进度款按实际完成工程量支付,每月支付合同总价款的20%;

(3)工程竣工验收合格后支付合同总价款的30%;

(4)保修期满后支付合同总价款的20%。

三、工期及延期责任

1.工期:自合同签订之日起,承包方应在____个月内完成全部工程。

2.延期责任:

(1)因发包方原因造成工期延误,承包方有权要求延长工期,并要求发包方承担相应的经济损失;

(2)因承包方原因造成工期延误,承包方应承担相应的违约责任。

四、监理方责任及权利

1.监理方负责对工程进行全过程监督管理,确保工程质量、进度和合同履行。

2.监理方有权对承包方的施工方案、施工工艺、施工质量等进行审查,并提出整改意见。

3.监理方有权对工程进度进行监督,发现延误情况,应及时通知发包方和承包方。

五、承包方责任及权利

1.承包方负责按照合同约定,完成工程的设计、施工、验收等工作。

2.承包方有权要求发包方按照合同约定支付工程款。

3.承包方有权对监理方的审查意见进行申诉,并要求监理方重新审查。

六、甲方责任及权利

1.发包方负责提供工程所需的施工场地、材料及设备。

2.发包方有权对工程进度和质量进行监督,但不得干预承包方的正常施工活动。

3.发包方有权要求承包方提供工程进度报告和质量检测报告。

七、违约责任

1.发包方违约:

(1)未按时支付工程款,应向承包方支付违约金,违约金按每日万分之五计算;

(2)未按时提供施工场地、材料及设备,造成工程延误的,应承担相应的责任。

2.承包方违约:

(1)未按时完成工程,应向发包方支付违约金,违约金按每日万分之五计算;

(2)工程质量不符合约定,应承担相应的修复费用及赔偿损失。

3.监理方违约:

(1)未履行监理职责,造成工程质量、进度和合同履行的损失的,应承担相应的责任;

(2)未按时提出整改意见或审核意见,造成工程延误或质量问题的,应承担相应的责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中,双方应继续履行合同。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式三份,甲方、承包方及监理方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

附件:

1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论