主体装饰施工合同范本_第1页
主体装饰施工合同范本_第2页
主体装饰施工合同范本_第3页
主体装饰施工合同范本_第4页
主体装饰施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

主体装饰施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称为XXX公司,注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号,法定代表人为XXX。经营范围包括:房屋租赁、装饰装修等。联系方式为:电话XXX,邮箱:XXXX@。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称为XXX装修公司,注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号,法定代表人为XXX。经营范围包括:室内外装饰设计、施工等。联系方式为:电话XXX,邮箱:XXXX@。

合同简介:

甲方愿意将位于XX省XX市XX区XX路XX号的房屋进行装饰装修,并委托乙方进行施工。乙方具备专业的装饰装修资质和经验,愿意承担此项施工任务。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经充分协商,达成以下合同条款:

一、定义:

1.甲方:指合同中委托方,承担合同中规定义务的一方。

2.乙方:指合同中服务提供方,承担合同中规定义务的一方。

3.装饰装修:指根据甲方要求,对房屋进行设计、施工、材料选购等全方位改造。

4.合同金额:指双方约定的装饰装修工程总价款。

5.施工期限:指乙方完成装饰装修工程的约定时间。

二、双方权利与义务:

1.甲方的权利与义务:

(1)提供施工场地,确保乙方施工顺利进行;

(2)按时支付合同金额,按照约定的付款节点支付;

(3)提供真实、准确的设计要求,并对设计要求进行变更时,应提前通知乙方;

(4)协助乙方办理施工所需的相关手续;

(5)尊重乙方的知识产权,不得要求乙方侵犯第三方知识产权。

2.乙方的权利与义务:

(1)按照甲方的设计要求进行施工,保证施工质量;

(2)按照约定的施工期限完成工程,如有延期,应提前通知甲方并协商解决;

(3)遵守国家相关法律法规,确保施工安全;

(4)负责施工过程中的材料选购,确保材料质量;

(5)施工完成后,提供一定期限的售后服务。

三、价格与支付条件:

1.合同金额为人民币XX万元整(大写:人民币玖拾玖万元整),甲方按照约定的付款节点支付。

2.付款条件:

(1)合同签订后,甲方支付合同金额的30%作为预付款;

(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同金额的30%;

(3)工程进度达到100%时,甲方支付合同金额的20%。

四、履行期限:

乙方应按照双方约定的施工期限完成装饰装修工程。如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

五、违约责任:

1.甲方未按照约定时间支付合同金额,应支付违约金,违约金为合同金额的5%。

2.乙方未按照约定时间完成工程,应支付违约金,违约金为合同金额的5%。

3.双方因不可抗力导致无法履行合同,可根据实际情况协商解决。

六、不可抗力:

1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。

2.遭受不可抗力的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供证明文件。

3.遭受不可抗力的一方免承担因不可抗力导致的违约责任。

七、争议解决:

双方在履行合同过程中发生的争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款:

1.双方应遵守国家相关法律法规,如有违反,应承担相应法律责任。

2.双方在合同履行过程中形成的文件、资料、图纸等归甲方所有。

3.未经甲方同意,乙方不得将合同的全部或部分转包给第三方。

4.合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为一年。

九、附则:

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(买方/出租方/委托方):

(盖章)

乙方(卖方/承租方/服务提供方):

(盖章)

签订日期:____年____月____日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲乙双方在房屋装饰装修工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,并达到甲方的设计要求。合同范围包括但不限于:设计方案制定、施工图纸提供、材料选购、施工、验收及售后服务等。

第二条定义

1.合同金额:指双方约定的装饰装修工程总价款,包括但不限于设计费、施工费、材料费等。

2.施工期限:指乙方完成装饰装修工程的约定时间,自合同签订之日起计算。

3.甲方:指合同中委托方,承担合同中规定义务的一方。

4.乙方:指合同中服务提供方,承担合同中规定义务的一方。

5.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利与义务:

(1)提供施工场地,确保乙方施工顺利进行;

(2)按时支付合同金额,按照约定的付款节点支付;

(3)提供真实、准确的设计要求,并对设计要求进行变更时,应提前通知乙方;

(4)协助乙方办理施工所需的相关手续;

(5)尊重乙方的知识产权,不得要求乙方侵犯第三方知识产权。

2.乙方的权利与义务:

(1)按照甲方的设计要求进行施工,保证施工质量;

(2)按照约定的施工期限完成工程,如有延期,应提前通知甲方并协商解决;

(3)遵守国家相关法律法规,确保施工安全;

(4)负责施工过程中的材料选购,确保材料质量;

(5)施工完成后,提供一定期限的售后服务。

第四条价格与支付条件

1.合同金额为人民币XX万元整(大写:人民币玖拾玖万元整),甲方按照约定的付款节点支付。

2.付款方式:银行转账/现金支付,具体方式由双方协商确定。

3.付款条件:

(1)合同签订后,甲方支付合同金额的30%作为预付款;

(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同金额的30%;

(3)工程进度达到100%时,甲方支付合同金额的20%。

第五条履行期限

1.乙方应按照双方约定的施工期限完成装饰装修工程。如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

2.合同的有效期限自合同签订之日起至工程验收合格日止。

第六条违约责任

1.甲方未按照约定时间支付合同金额,应支付违约金,违约金为合同金额的5%。

2.乙方未按照约定时间完成工程,应支付违约金,违约金为合同金额的5%。

3.甲方未按照约定提供施工场地、设计要求或协助乙方办理相关手续,导致工程无法顺利进行或延期,应承担相应责任。

4.乙方未按照约定保证施工质量、材料质量或施工安全,导致工程质量问题或安全事故,应承担相应责任。

5.双方因不可抗力导致无法履行合同,可根据实际情况协商解决。

6.任何一方违反合同规定,导致合同无法履行或造成对方损失,应承担赔偿责任。

7.违约金不足以弥补对方损失的,违约方还应承担相应的赔偿责任。

8.双方同意,违约责任事项按以上约定执行,如有争议,可通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害(如地震、台风、洪水等)、社会事件(如战争、罢工、骚乱等)。

2.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。

3.遭受不可抗力事件的一方免承担因不可抗力导致的违约责任。但应尽力克服不可抗力事件,减少损失,并尽快恢复履行合同。

4.遭受不可抗力事件的一方应将与不可抗力事件有关的情况及时报告给对方,并协商调整合同的履行计划。

5.遭受不可抗力事件的一方未履行报告义务的,应承担相应的违约责任。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.双方同意,争议解决事项按以上约定执行,如有争议,可通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.双方同意,争议解决的方式为诉讼,适用中华人民共和国法律,并由有管辖权的人民法院进行审理。

4.诉讼期限为争议发生之日起六个月。双方应在诉讼期限内提出诉讼,逾期提出的,对方有权拒绝受理。

5.在争议解决过程中,双方应继续履行合同,除非双方另有约定或法院判决停止履行。

6.双方同意,无论争议解决结果如何,都不影响双方在合同其他条款下的权利和义务。

第九条其他条款

1.通知方式:双方同意采用书面形式进行通知,通知应发送至对方合同中注明的地址和联系方式。通知发出后,视为已送达。

2.合同变更:双方同意,合同的变更必须以书面形式进行,并经双方协商一致。变更后的合同条款取代原合同相应条款,具有同等效力。

3.合同终止条件:除非双方另有约定,本合同在以下情况下可以终止:

(1)双方协商一致解除合同;

(2)合同约定的施工期限届满;

3)不可抗力导致合同无法履行,且双方未能协商解决;

4.合同终止后,乙方应按照甲方的要求,完成剩余工程的施工或采取其他补救措施。

5.合同终止不影响双方在合同中的权利和义务,包括但不限于违约责任、争议解决等。

第十条附则

1.本合同的附录包括但不限于设计方案、施工图纸、材料清单、验收标准等,作为合同的有效组成部分,与合同具有同等效力。

2.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论