安康新机场建设工程监理合同7篇

安康新机场建设工程监理合同7篇篇1合同编号：XXXX-XXXX建设单位（甲方）：XXXXXXX设计单位（乙方）：XXXXXXX监理单位（丙方）：XXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程监理事宜，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：安康新机场建设工程2.工程地点：XXXXXXX3.工程规模：XXXXXXX4.工程监理范围：XXXXXXX二、合同工期1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工程监理期限：自工程开工之日起至工程竣工之日止。三、质量标准1.工程质量标准：符合《安康新机场建设工程质量管理规定》的要求。2.监理服务质量标准：符合《安康新机场建设工程施工监理规范》的要求。四、合同价款及支付方式1.工程监理合同价款：人民币XX元（大写：XX元整）。具体支付时间节点和金额按照合同条款执行。2.支付方式：银行转账或现金支票支付。具体支付方式由甲方和丙方协商确定。五、权利义务1.甲方权利与义务：（1）甲方负责提供工程的设计图纸和相关资料，并确保其真实性和完整性。（2）甲方有权对乙方的设计过程进行监督，提出合理的意见和建议。（3）甲方应按时支付工程设计费用，确保设计工作的顺利进行。（4）甲方应积极配合丙方开展工程监理工作，为丙方提供必要的支持和协助。2.乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定，按时完成工程的设计任务，确保设计质量符合相关标准。（2）乙方有权获得相应的设计费用，并按照合同约定及时收取。（3）乙方应积极配合丙方开展工程监理工作，对丙方提出的问题和建议及时回应。3.丙方权利与义务：（1）丙方应按照合同约定，按时完成工程监理任务，确保监理质量符合相关标准。（2）丙方有权获得相应的监理费用，并按照合同约定及时收取。（3）丙方应对工程建设过程中存在的问题及时发现并提出整改意见，确保工程质量符合要求。六、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程设计费用或未提供必要支持和协助，导致乙方和丙方无法按时完成相应工作，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未按时完成设计任务或设计质量不符合相关标准，导致甲方和丙方无法按时完成相应工作，乙方应承担相应的违约责任。3.丙方违约责任：如丙方未按时完成监理任务或监理质量不符合相关标准，导致甲方和乙方无法按时完成相应工作，丙方应承担相应的违约责任。具体违约责任按照合同条款执行。七、合同生效与终止1.合同生效：本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。具体生效时间以三方协商确定为准。2.合同终止：在合同期限内，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，甲、乙、丙三方可以协商终止合同。具体终止程序和后果按照合同条款执行。八、争议解决1.争议解决方式：在合同履行过程中如发生争议时，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。具体争议解决方式按照合同条款执行。2.争议解决结果：在争议解决过程中，甲、乙、丙三方应当积极配合人民法院的审理工作，如实提供有关证据和材料。争议解决结果以人民法院的判决为准。判决生效前，甲、乙、丙三方应当继续履行合同中未发生争议的部分。判决生效后，甲、乙、丙三方应当遵循判决结果履行相应的义务。如果判决结果与合同约定不一致的，甲、乙、丙三方应当重新协商并修改合同条款或者签订补充协议加以解决。但是修改后的合同条款或者补充协议不得违反法律法规的强制性规定或者损害对方的合法权益。否则该条款或者协议无效。因此给相对方造成损失的应当赔偿损失并承担相应的法律责任。同时相对方有权向人民法院提起诉讼要求确认条款或者协议无效并要求赔偿损失及承担相应的法律责任。在争议解决过程中产生的诉讼费用和其他合理费用由有过错的一方承担。无过错方有权要求过错方赔偿其因此而产生的损失并承担相应的法律责任。具体赔偿责任按照合同条款执行。如果甲、乙、丙三方都有过错的应当各自承担相应的法律责任并共同赔偿因此而产生的损失。篇2甲方（建设单位）：__________乙方（监理单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，鉴于甲方决定对安康新机场建设工程进行监理，乙方具备相关监理资质和经验，双方经友好协商，就本工程监理事宜达成如下协议：一、工程概况安康新机场建设工程位于安康市境内，工程规模宏大，涉及多个建筑单体及配套设施。本工程的建设目标为高质量、高标准、高效率完成建设任务。二、监理范围与内容乙方负责对本工程进行全过程监理，包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段等。具体内容包括但不限于以下几个方面：1.进度监理：监督施工单位按照甲方制定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。2.质量监理：对施工质量进行检查和监督，确保工程质量符合国家相关标准和规范。3.成本监理：协助甲方控制工程成本，对设计变更、材料选用等提出合理建议。4.安全监理：监督施工单位遵守安全生产法律法规，确保工程施工安全。5.合同管理：协助甲方与施工单位进行合同管理，处理合同争议。6.信息管理：建立工程档案，记录工程进度、质量、安全等情况，定期向甲方报告。三、监理期限本工程监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。四、监理费用及支付方式监理费用根据工程规模、复杂程度及监理工作量等因素确定。具体金额及支付方式如下：1.监理费用总金额为人民币______万元（大写：______万元整）。2.支付方式：甲方按工程进度分期支付监理费用，每期支付比例及时间节点详见补充协议。五、双方职责与义务1.甲方职责与义务：（1）按时支付监理费用；（2）提供工程相关资料；（3）对乙方提出的合理建议应予以采纳。2.乙方职责与义务：（1）履行监理职责，确保工程顺利推进；（2）定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况；（3）遵守法律法规，恪守职业道德。六、违约责任如甲乙双方中任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、合同生效与备案本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效，并在合同签订后十日内报相关主管部门备案。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：______________法定代表人（签字）：______________日期：______年______月______日日期：______年______月______日篇3甲方（建设单位）：__________乙方（监理单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关建设工程监理的法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就安康新机场建设工程的监理工作达成如下协议：一、工程概况工程地点：__________工程规模：__________二、监理范围和内容1.监理范围：本工程的全部施工内容及施工阶段的监理工作。2.监理内容：包括但不限于施工质量控制、进度控制、成本控制、安全管理、合同管理、信息管理和现场协调等。三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕之日止。四、监理费用及支付方式1.监理费用：甲方按照合同约定向乙方支付监理费用。2.支付方式：根据工程进度和监理工作完成情况，按阶段支付。具体支付细节双方另行协商确定。五、权利和义务1.甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。（2）甲方应提供必要的施工资料和现场办公条件。（3）甲方应尊重乙方的专业判断和建议，不得擅自更改乙方提出的合理建议。2.乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定履行监理职责，确保工程顺利进行。（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工资料和现场办公条件。（3）乙方应客观公正地履行监理职责，不得损害甲方利益。（4）乙方应保守甲方的商业秘密。六、违约责任1.甲方未按合同约定履行义务，导致乙方无法正常履行监理职责的，应承担违约责任。2.乙方未按合同约定履行监理职责，导致工程出现重大问题的，应承担违约责任。3.双方因履行合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：______法定代表人（签字）：______日期：______年______月______日日期：______年______月______日篇4合同编号：XXXX-XXXX项目名称：安康新机场建设工程监理单位：XXXX工程监理有限公司建设单位：XXXX机场建设有限公司签订日期：XXXX年XX月XX日一、合同背景与目标鉴于甲方需要对安康新机场建设工程进行监理，乙方具备相应的监理资质和经验，双方经过友好协商，达成以下监理合同。本合同旨在明确双方的权利和义务，确保工程监理的顺利进行，实现工程的预期目标。二、监理范围与内容1.监理范围：本次监理范围包括安康新机场建设工程的全部施工内容，具体涵盖土石方工程、地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、水电安装工程等。2.监理内容：乙方需要提供全面的工程监理服务，包括施工前的准备阶段、施工过程中的质量控制、进度控制、投资控制以及施工合同的履行情况监督等。同时，乙方还需协助甲方处理施工过程中的问题和纠纷，确保工程的顺利进行。三、监理期限与进度1.监理期限：本次监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.进度安排：乙方需按照甲方的施工进度要求，制定详细的监理计划，确保每个施工阶段的监理工作得到有效执行。同时，乙方需根据实际情况，及时调整监理计划，确保监理工作的顺利进行。四、质量与投资控制1.质量控制：乙方需建立健全的质量监控体系，对施工过程中的质量问题及时发现并处理，确保工程质量符合相关标准。对于发现的质量问题，乙方需及时通知甲方及相关施工单位，并督促其进行整改。2.投资控制：乙方需根据工程预算及实际情况，制定详细的投资计划，并确保实际投资在计划范围内。对于超出投资计划的支出，乙方需及时与甲方沟通，并共同商讨解决方案。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务：甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，确保监理服务符合合同约定。同时，甲方需按时支付乙方的监理费用，并提供必要的支持和资料。2.乙方权利与义务：乙方有权获得相应的监理费用，并对甲方的工程项目进行独立的监理服务。乙方需建立健全的监理制度，确保监理工作的有效进行。同时，乙方需对甲方的商业机密和技术机密进行保密。六、违约责任与赔偿1.违约责任：如一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。对于因违约给另一方造成损失的，违约方需进行赔偿。2.赔偿范围：赔偿范围包括直接损失和间接损失，具体数额可根据实际情况进行协商确定。对于因违约导致工程无法按时完成或质量不符合要求的，违约方需承担相应的赔偿责任。七、争议解决与管辖法院1.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院由双方协商确定。2.管辖法院：如双方选择通过诉讼解决争议，管辖法院应为乙方所在地法院。但甲方有权选择在其所在地法院提起诉讼。具体管辖法院应根据双方协商确定。八、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款的履行不受影响。对于因合同生效前的原因导致的损失或纠纷，双方应自行承担。2.合同终止：在合同履行过程中，如一方出现严重违约行为或不可抗力等原因导致合同无法继续履行时，另一方有权提出终止合同。合同终止后，双方应友好协商确定相关事宜的处理方式。对于未完成的工作内容或已支付但未完成的服务费用等事宜的处理方式应由双方协商确定。篇5甲方（建设单位）：__________乙方（监理单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，鉴于甲方决定对安康新机场建设工程进行监理，乙方具备工程监理的相关资质和能力，双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就工程监理事项达成如下协议：一、工程概况工程地点：__________（具体地址）工程规模：__________（工程总体规模描述）二、监理范围及服务内容1.乙方负责对甲方建设的安康新机场工程进行全过程监理，包括施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。2.乙方应按照相关法律法规、规范标准以及甲方的要求，履行工程监理职责，包括但不限于工程质量、进度、造价、安全等方面的控制与管理。3.乙方应制定详细的项目监理计划，并按计划实施监理工作。4.乙方应协助甲方处理与工程相关的各类问题，提出合理化建议。三、监理期限本工程监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。四、监理费用及支付方式1.监理费用：人民币______元（大写：______元整）。2.支付方式：甲方应按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。五、甲方的权利与义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。2.甲方应按时支付监理费用。3.甲方应向乙方提供必要的资料和支持，以便乙方顺利开展监理工作。4.甲方应尊重乙方的监理意见，不得擅自更改工程设计方案或施工计划。六、乙方的权利与义务1.乙方有权获得约定的监理费用。2.乙方应按时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。3.乙方应对甲方的工程建设提供专业性建议和指导。4.乙方应履行保密义务，不得泄露与工程相关的商业秘密。七、违约责任1.若甲方未按时支付监理费用，乙方有权暂停监理服务，并依法追究甲方的违约责任。2.若乙方未按照合同约定履行监理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任。3.若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。八、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。篇6合同编号：[合同编号]建设单位：[建设单位名称]设计单位：[设计单位名称]施工单位：[施工单位名称]监理单位：[监理单位名称]项目名称：安康新机场建设工程项目地点：[项目地点]一、合同背景与目标鉴于建设单位决定对安康新机场建设工程进行监理，并同意由监理单位承担监理任务，为确保工程顺利进行，双方经友好协商，达成以下合同条款。本合同旨在明确建设单位、设计单位、施工单位和监理单位之间的权利、义务和责任，确保工程质量、进度和投资的合理控制。二、监理范围与内容1.监理范围：本单位负责对安康新机场建设工程的全程监理，包括但不限于以下内容：前期准备、施工过程中的质量控制、进度控制、投资控制以及安全生产和环境保护等方面的监理。2.监理内容：具体包括对施工单位的资质审查、施工方案的审核、材料设备的检验、施工过程的监督与检查、质量评定与验收、进度控制与调整、投资预算与控制、安全生产与环境保护措施的落实等。三、监理期限与进度1.监理期限：自合同签订之日起，至工程竣工验收合格之日止。2.监理进度：本单位将按照建设单位的要求和工程实际情况，制定详细的监理计划，确保监理工作有序进行。四、质量与控制1.质量控制：本单位将建立严格的质量控制体系，对施工过程中的质量问题及时发现并处理，确保工程质量符合相关标准和要求。2.进度控制：本单位将定期检查施工进度，及时调整施工计划，确保工程按时完成。3.投资控制：本单位将严格控制工程投资，确保投资预算的合理性和有效性。五、安全生产与环境保护1.安全生产：本单位将建立健全的安全生产管理制度，确保施工过程中无重大安全事故发生。2.环境保护：本单位将严格遵守环境保护法律法规，确保施工过程中对环境的影响降到最低。六、合同价款与支付方式1.合同价款：本合同价款为人民币[合同价款]元整。具体支付方式如下：2.支付方式：建设单位将按照工程进度和监理质量支付监理费用。具体支付时间和金额由双方协商确定。七、违约责任与争议解决1.违约责任：如一方违反本合同约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方违约程度由双方协商确定。2.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.保密条款：双方应对本合同内容及履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。2.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效。工程竣工验收合格后，合同自动终止。未尽事宜，双方可另行协商补充。3.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律法规。因本合同引起的争议，双方同意由有管辖权的人民法院管辖。如需修改或补充任何条款，须经双方协商一致，并书面修改或补充。修改或补充条款与本合同具有同等法律效力。篇7合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（建设单位）：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。乙方（监理单位）：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚信的原则，就安康新机场建设工程监理事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：安康新机场建设工程2.工程地点：XXXXXX3.工程规模：XXXXXX4.工程投资：XXXXXX二、监理范围与内容