合同工程款延期支付协议

合同工程款延期支付协议甲方（债权人）：姓名：__________________身份证号：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（债务人）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方与乙方之间存在[具体工程项目名称]的建设工程施工合同关系，乙方作为该工程项目的承包方，负责工程的施工建设。在工程施工过程中，由于[具体原因]，导致乙方无法按照原合同约定的时间支付工程款。经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就工程款延期支付事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程项目名称：[具体工程项目名称]2.工程项目地点：[详细地点]3.工程内容及范围：[详细描述工程涵盖的具体工作内容、建筑结构、规模等]4.工程期限：自[开工日期]起至[竣工日期]止5.合同总价款：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）6.工程款支付进度：预付款：合同签订后[X]个工作日内，乙方向甲方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：在工程施工过程中，根据工程进度，乙方应按照每月实际完成工程量的[X]%向甲方支付工程进度款。甲方应在每月[具体日期]前向乙方提交当月已完工程量报告及付款申请，乙方应在收到报告及申请后的[X]个工作日内进行审核确认，并在确认后的[X]个工作日内向甲方支付相应的工程进度款。竣工验收款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，乙方向甲方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质量保证金：合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，乙方应在期满后的[X]个工作日内一次性无息支付给甲方，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议及原建设工程施工合同的约定支付工程款。如乙方未按照约定支付工程款，甲方有权暂停工程施工，并要求乙方承担因此造成的损失。对乙方支付工程款的情况进行监督检查，有权查阅乙方与工程款支付相关的财务账目等资料。2.义务按照原建设工程施工合同的约定，全面履行自己的义务，按时、按质、按量完成工程施工任务。在每月[具体日期]前向乙方提交当月已完工程量报告及付款申请，并提供真实、准确、完整的相关资料。负责工程质量保修工作，在质量保修期内，对出现的质量问题及时进行维修处理。（二）乙方权利义务1.权利在工程施工过程中，有权要求甲方按照原建设工程施工合同的约定履行义务，保证工程质量和进度。对甲方提交的当月已完工程量报告及付款申请进行审核，如有异议，有权要求甲方进行解释或提供补充资料。2.义务按照本协议的约定，按时向甲方支付工程款。协助甲方办理与工程相关的各项手续，提供必要的支持和配合。在工程竣工验收合格后，按照规定向甲方提供工程竣工资料。三、工程款延期支付安排1.经双方协商一致，乙方同意将原合同约定的工程款支付时间进行如下延期：预付款：原应在合同签订后[X]个工作日内支付，现延期至[具体延期支付日期]支付。工程进度款：自[具体延期起始日期]起，每月的工程进度款支付时间相应顺延[X]个工作日。竣工验收款：原应在工程竣工验收合格后[X]个工作日内支付，现延期至[具体延期支付日期]支付。质量保证金：原应在工程竣工验收合格满[X]年后支付，现延期至[具体延期支付日期]支付。2.乙方应在上述延期支付日期前，将相应的工程款足额支付至甲方指定的银行账户。3.如乙方未能按照本协议约定的延期支付日期支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。四、违约责任1.若甲方未按照原建设工程施工合同的约定履行义务，导致工程延误或出现质量问题，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。2.若乙方未按照本协议的约定按时支付工程款，除按照本协议第三条约定支付违约金外，还应承担甲方为实现债权而支付的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。3.如一方违反本协议的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照原建设工程施工合同约定的违约条款承担违约责任。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以