合同工期顺延补充协议

合同工期顺延补充协议甲方（全称）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（全称）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲乙双方于[合同签订日期]签订了[主合同名称]（以下简称"主合同"），现因[具体原因]导致工程/服务无法按照主合同约定的工期进行，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就合同工期顺延事宜达成如下补充协议：一、标的物或服务具体描述1.工程/服务内容概述本次工程/服务的主要内容为[详细描述工程建设内容或服务项目范围，包括但不限于工程的具体项目、服务所涵盖的具体工作任务等]。工程/服务应达到的标准和要求为[明确工程质量标准、服务质量规范等，例如符合国家[具体标准名称]标准，或满足甲方提出的[具体要求]等]。2.工程/服务地点工程/服务地点位于[具体地址]。二、工期顺延原因及具体情况说明1.不可抗力因素[不可抗力事件名称]，如[详细描述不可抗力事件，如自然灾害（地震、洪水、台风等）、政府行为（征收、拆迁、政策调整等）、社会异常事件（战争、罢工、骚乱等）]，于[不可抗力事件发生日期]发生，导致工程/服务无法正常进行。受不可抗力影响的具体情况为[详细说明不可抗力对工程/服务造成的影响，如造成工程停工[X]天，致使[具体工作任务]无法按时完成等]。2.甲方原因甲方未能按照主合同约定及时提供施工场地、施工图纸、技术资料等基础条件，具体如下：[具体日期]，甲方未按时交付[场地名称]，导致乙方无法按时进场施工，延误工期[X]天。[具体日期]，甲方提供的施工图纸存在错误，乙方在施工过程中发现后，需等待甲方重新提供正确图纸，延误工期[X]天。[具体日期]，甲方未及时提供[技术资料名称]，致使乙方无法按照原计划进行[具体工作任务]，延误工期[X]天。甲方变更工程/服务内容或要求，导致乙方需要重新调整施工方案或服务流程，具体变更情况如下：[变更日期]，甲方要求增加[具体工程内容或服务项目]，乙方需对施工计划进行重新安排，增加了施工难度和工作量，延误工期[X]天。[变更日期]，甲方对工程/服务的质量标准提出新的要求，乙方需要对已完成的部分工作进行返工或调整，延误工期[X]天。3.乙方原因在施工/服务过程中，乙方因自身设备故障、人员短缺等原因，导致工程/服务进度受到影响，具体情况如下：[具体日期]，乙方的[设备名称]发生故障，维修时间长达[X]天，导致[具体工作任务]无法按时进行，延误工期[X]天。[具体日期]，乙方现场施工人员不足，无法满足工程进度要求，延误工期[X]天。4.第三方原因与本工程/服务相关的第三方（如供应商、分包商等）未能履行合同义务，影响了工程/服务进度，具体情况如下：[具体日期]，乙方的主要材料供应商[供应商名称]未能按时供应[材料名称]，导致乙方停工待料[X]天，延误工期[X]天。[具体日期]，乙方的分包商[分包商名称]在进行[分包工作任务]时出现质量问题，乙方需要进行整改，延误工期[X]天。三、工期顺延的具体天数及起止日期1.根据上述工期顺延原因及具体情况，经双方共同核算，本工程/服务的工期顺延天数为[X]天。2.工期顺延的起止日期为：自[原合同工期截止日期]起顺延至[顺延后天数对应的日期]，即从[开始顺延日期]至[结束顺延日期]。四、双方权利义务1.甲方权利义务权利有权对乙方工期顺延期间的工作进度、质量等进行监督检查，要求乙方按照本补充协议及主合同的约定履行义务。在乙方存在违约行为时，有权按照主合同及本补充协议的约定追究乙方的违约责任。义务应按照本补充协议及主合同的约定，及时向乙方提供必要的协助和支持，包括但不限于提供施工场地、施工图纸、技术资料等。对乙方因工期顺延而增加的合理费用，按照本补充协议的约定进行审核和支付。2.乙方权利义务权利在工期顺延期间，有权要求甲方按照本补充协议及主合同的约定支付相应的工程/服务款项。在因甲方原因导致工期顺延的情况下，有权要求甲方承担因工期顺延而增加的合理费用。义务应采取积极措施，合理安排施工/服务进度，尽量减少工期顺延对工程/服务造成的影响。应按照本补充协议及主合同的约定，确保工程/服务质量，按时完成工程/服务任务。应在工期顺延情况发生后及时通知甲方，并提供详细的情况说明和相关证明材料。五、费用调整及支付方式1.费用调整因工期顺延导致乙方增加的费用，包括但不限于人工费用增加、设备租赁费用增加、材料价格上涨等，由双方按照以下方式协商确定：对于因甲方原因导致的工期顺延，增加的费用由甲方承担。甲方应在收到乙方提交的费用清单及相关证明材料后的[X]个工作日内进行审核，并在审核通过后的[X]个工作日内支付给乙方。对于因不可抗力因素导致的工期顺延，双方应根据公平合理的原则分担增加的费用。具体分担比例由双方另行协商确定。对于因乙方自身原因导致的工期顺延，增加的费用由乙方自行承担。对于因第三方原因导致的工期顺延，乙方应积极向第三方主张权利，如因第三方原因导致乙方增加费用，乙方应及时通知甲方，双方协商确定责任承担方式。因工期顺延导致工程/服务总价需要调整的，双方应按照本补充协议及主合同的约定，重新签订工程/服务总价调整协议。2.支付方式甲方应按照以下方式向乙方支付工程/服务款项：预付款：甲方应在本补充协议签订后的[X]个工作日内，向乙方支付工程/服务预付款，预付款金额为工程/服务总价的[X]%，即人民币[X]元。进度款：乙方应在每月[具体日期]向甲方提交当月工程/服务进度报告及费用清单，甲方应在收到报告及清单后的[X]个工作日内进行审核，并在审核通过后的[X]个工作日内支付当月进度款，进度款金额为当月已完成工程/服务量对应的款项。结算款：工程/服务完成并通过验收后的[X]个工作日内，乙方应向甲方提交工程/服务结算报告及相关资料，甲方应在收到报告及资料后的[X]个工作日内进行审核，并在审核通过后的[X]个工作日内支付结算款，结算款金额为工程/服务总价扣除预付款和已支付进度款后的余额。六、违约责任1.若甲方未按照本补充协议的约定按时支付工程/服务款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工/服务，并要求甲方支付已完成工程/服务对应的款项及违约金。2.若乙方未按照本补充协议及主合同的约定按时完成工程/服务任务，每逾期一日，应按照工程/服务总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本补充协议及主合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照工程/服务总价的[X]%向甲方支付违约金。3.如一方违反本补充协议的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照主合同及本补充协议的约定支付违约金。七、争议解决1.本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本补充协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效，与主合同具有同等法律效力。本补充协议未约定的事项，仍按照主合同的约定执行。2.本补充协议一式两份