2025园林景观设计施工合同

2025园林景观设计施工合同本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国市区签订：甲方（建设单位）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（设计施工单位）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行园林景观设计及施工事项达成如下协议，以共同遵守执行。第一条工程概况工程名称：项目园林景观设计及施工工程工程地点：市区路号工程内容：包括但不限于景观设计、苗木种植、硬质景观（如铺装、雕塑、水景、亭台等）、绿化养护、照明工程等相关工作，具体以本合同附件中的设计图纸及工程量清单为准。工程面积：约平方米计划工期：设计工期：天（自合同签订之日起计算）施工工期：天（自设计成果确认之日起计算）第二条合同范围设计范围乙方负责甲方指定区域的园林景观设计工作，包括但不限于以下内容：（1）景观概念设计（2）方案设计（3）扩初设计（4）施工图设计（5）设计深化及审核通过的所有设计文件施工范围乙方负责完成设计图纸范围内的所有景观施工工作，包括但不限于以下内容：（1）场地平整及基础处理（2）硬质景观施工（如铺装、雕塑、水景、亭台、园路等）（3）绿化施工（如苗木种植、乔灌木配置、地被植物种植等）（4）照明工程（5）给排水及喷灌系统设计及施工要求（1）乙方需按照甲方的要求，结合项目实际情况进行设计，确保设计成果符合国家相关规范标准。（2）乙方应严格按照设计图纸进行施工，确保工程质量和施工安全。第三条合同价款合同总价：本工程设计及施工总合同价款为人民币（大写）元整（￥）。上述合同总价已包含设计费、施工费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金等相关费用，甲方无需支付其他费用。付款方式（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币（大写）元整（￥）。（2）中期付款：设计成果经甲方审核通过且施工进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币（大写）元整（￥）。（3）尾款：工程竣工验收合格后日内，甲方支付合同总价的%，即人民币（大写）元整（￥）。（4）质保金：合同总价的%（即人民币元整）作为质保金，质保期满且无质量问题后日内无息退还。付款方式所有款项均以银行转账方式支付，乙方需提供符合甲方要求的正规发票。第四条设计阶段设计任务书甲方应在合同签订后日内提供设计任务书，明确设计要求、范围、风格、时间节点等内容。设计进度（1）乙方应在合同签订后日内完成概念设计并提交甲方审核。（2）概念设计通过后，乙方应在日内完成方案设计并提交甲方审核。（3）方案设计通过后，乙方应在日内完成扩初设计并提交甲方审核。（4）扩初设计通过后，乙方应在日内完成施工图设计并提交甲方审核。设计调整对于甲方提出的设计修改意见，乙方应在日内完成调整并重新提交，不得无故拖延或拒绝。设计成果交付乙方需提供套设计图纸（包括电子版和纸质版），并负责进行设计交底和技术服务。第五条施工阶段进场条件乙方需在施工前完成施工组织设计、人员进场计划、材料采购计划等相关准备工作，并经甲方批准后方可进场施工。施工管理（1）乙方需严格遵守甲方的现场管理制度，合理安排施工进度，确保工程按期完成。（2）乙方需做好施工现场的安全管理，配备专职安全员，落实安全措施，防止发生安全事故。（3）乙方需妥善保护施工现场的原有设施和周边环境，避免造成不必要的破坏。材料与苗木采购（1）乙方负责所有施工材料及苗木的采购，需确保材料及苗木的质量符合国家相关标准及设计要求。（2）重要材料和苗木的采购需经甲方书面确认后方可使用。隐蔽工程验收在施工过程中，乙方需按照甲方要求对隐蔽工程进行检查和验收，验收合格后方可进行下一步施工。施工变更（1）因设计变更或甲方要求调整施工内容时，乙方需及时配合并调整施工计划。（2）涉及工程量增加或减少的变更，双方需签订补充协议并调整合同价款。第六条验收与移交验收标准（1）工程验收标准以设计图纸、施工规范及相关国家验收标准为准。（2）绿化部分的验收需满足苗木成活率及种植质量要求。验收程序（1）乙方在工程完工后日内向甲方提交竣工验收申请及相关资料。（2）甲方在收到验收申请后日内组织相关部门进行验收。（3）验收合格后，双方签署竣工验收合格证明。工程移交工程验收合格后，乙方需在日内完成工程的移交工作，包括但不限于竣工资料、苗木清单、养护方案等。第七条质量保修保修范围及期限（1）本工程的保修范围包括设计缺陷、施工质量问题等。（2）保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修责任在保修期内，如发现质量问题，乙方需在接到甲方通知后小时内到达现场并进行修复，费用由乙方承担。第八条违约责任乙方违约责任（1）因乙方原因导致设计或施工进度延误的，每延误一日，乙方需支付合同总价的%作为违约金。（2）因乙方原因导致工程质量未达到验收标准的，乙方需返工直至合格，并承担返工费用。甲方违约责任（1）因甲方原因导致设计或施工进度延误的，工期相应顺延。（2）因甲方原因导致乙方停工或窝工的，甲方需赔偿乙方造成的损失。第九条争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他条款保密条款乙方对甲方提供的所有资料及商业秘密负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。知识产权本工程的设计成果及相关的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。不可抗力因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可协商延期履行或解除合同，互不承担违约责任。合同生效与补充（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。附件设计任务书