2025建筑施工合同范文

2025建筑施工合同范文建筑施工合同本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在中华人民共和国（以下简称“合同签署地”）签订：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟将（以下简称“工程”）发包给乙方进行施工，乙方同意按照本合同的约定完成工程的施工任务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5工程质量标准：1.6开工日期：年月日1.7竣工日期：年月日1.8合同工期：天1.9合同总价款：人民币元（大写：元整）第二条合同价款与支付2.1合同总价款为人民币元（大写：元整），包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润等乙方完成承包范围内全部工作的费用。2.2付款方式：合同签订后，甲方在日内支付合同总价款的%，即人民币元作为预付款；工程进度至%，甲方在日内支付合同总价款的%，即人民币元；工程竣工验收合格后，甲方在日内支付合同总价款的%，即人民币元；余款%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题一次性付清。2.3任何付款均需经甲方书面确认，并由乙方提供符合税务机关要求的正式发票。第三条工期与进度3.1乙方应严格按照本合同约定的开工日期和竣工日期完成工程，不得无故拖延工期。3.2工期延误：因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元；因不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方书面确认后可相应顺延工期，乙方不承担违约责任。3.3工程进度管理：乙方应按月向甲方提交工程进度报告，并附相关证明材料；甲方有权对乙方的施工进度进行检查，乙方应予以配合。第四条工程质量与验收4.1工程质量要求：符合国家及地方现行的建筑工程质量标准；符合设计文件和施工图纸要求；达到（具体质量目标，如“优良”或“合格”）标准。4.2隐蔽工程验收：对于隐蔽工程，乙方应在隐蔽前通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内进行验收；若验收不合格，乙方应立即进行整改，整改所产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。4.3竣工验收：工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行竣工验收；验收合格后，双方签署《竣工验收报告》；若验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。4.4质量保修：质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算；在保修期内，若出现质量问题，乙方应免费修复；修复费用由乙方承担，且不免除乙方的质量责任。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：按时支付合同款项；提供施工场地及相关资料；协调施工过程中与其他单位的配合工作；有权对乙方的施工行为进行监督，并提出整改要求；验收合格后按约定支付余款。5.2乙方权利与义务：按时完成施工任务，确保工程质量和工期；严格遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全；负责施工场地的管理，保护甲方提供的材料及设备；服从甲方的监督和管理，按要求提供相关资料；有权要求甲方按时支付合同款项。第六条变更与签证6.1工程变更：因甲方要求或设计变更导致的工程量增加或减少，双方应协商确认签证；签证内容需经双方签字确认后方可作为结算依据。6.2签证流程：乙方在收到变更通知后日内提出书面签证申请；甲方在收到签证申请后日内予以确认或提出异议；逾期未确认的，视为同意。6.3变更价款：变更部分的价款应按双方协商一致的价格计算；若无法达成一致，可委托第三方造价机构评估确定。第七条保险与安全7.1安全施工：乙方应严格按照安全施工规范进行作业，确保施工安全；若发生安全事故，由乙方承担全部责任及费用。7.2保险：乙方应为其施工人员购买工伤保险及意外伤害保险；保险费用由乙方承担。7.3甲方协助：甲方应为乙方提供必要的安全施工条件；甲方不承担乙方因自身管理不善导致的安全事故责任。第八条违约责任8.1乙方违约责任：工期延误：按本合同第3.2条约定执行；质量不达标：乙方应免费修复，并承担相应损失；擅自停工：乙方应承担由此造成的损失，并支付违约金人民币元。8.2甲方违约责任：逾期付款：按日支付逾期金额的%作为违约金；无故解除合同：应赔偿乙方造成的全部损失。第九条争议解决9.1若双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；9.2协商不成的，任何一方均可向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；10.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：