墙体砌筑合同协议

墙体砌筑合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有墙体砌筑工程需要进行施工，乙方具备完成该工程的专业能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行墙体砌筑工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及要求墙体砌筑材料：乙方应使用符合国家标准及本合同约定的砖、水泥、沙子等材料。砖的规格为[具体规格]，强度等级不低于[具体等级]；水泥采用[品牌及标号]；沙子应洁净，含泥量不超过[具体比例]。墙体砌筑方式：墙体应采用[具体砌筑方式，如水泥砂浆砌筑、空心砖砌筑等]，砌筑时应保证灰缝饱满、均匀，厚度控制在[具体厚度范围]。墙体高度及厚度：墙体高度为[具体高度]，厚度为[具体厚度]，具体尺寸以施工图纸及现场实际要求为准。墙体平整度及垂直度：墙体表面平整度误差不超过[具体误差范围]，垂直度偏差不超过[具体偏差范围]，应符合建筑工程施工质量验收规范的要求。预留洞口及预埋件：按照施工图纸要求，乙方应准确预留门窗洞口、通风口等，并埋设相应的预埋件，预埋件的规格、型号及位置应符合设计标准。二、工程期限1.开工日期：本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]天。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在开工前制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审核，施工过程中应严格按照进度计划执行，确保工程按时完成。3.工期延误若乙方未能按照本合同约定的竣工日期完成工程，每延误一天，应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工期延误超过[具体天数]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。若因甲方原因导致工程延误，乙方应及时向甲方提出书面报告，经甲方确认后，工期相应顺延。甲方应承担因工期延误给乙方造成的直接损失，如人工窝工费、机械租赁费等。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用，包括但不限于材料采购、人工费用、机械设备租赁、运输、管理、利润、税金等，除因设计变更或本合同约定的调整因素外，合同价款不再调整。2.支付方式预付款：合同签订后[具体天数]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[具体比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方完成工程总量的[具体比例]后，向甲方提交工程进度报告及付款申请，经甲方审核确认后，在[具体天数]个工作日内支付合同总价款的[具体比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。竣工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后[具体天数]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[具体比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质量保证金：合同总价款的[具体比例]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期限]年后，如无质量问题，甲方在[具体天数]个工作日内无息返还给乙方。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定及施工规范进行施工，如乙方违反合同约定，甲方有权责令乙方整改，直至解除合同，并要求乙方承担相应责任。有权根据工程实际情况对设计进行变更，但应提前通知乙方，并办理相关变更手续。2.义务负责提供施工场地及施工用水、用电接口，确保施工期间的水、电供应满足施工需要。按照合同约定及时支付工程款项。协助乙方协调与其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。负责组织工程竣工验收，并按照合同约定办理结算手续。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。有权要求甲方提供施工所需的相关资料及文件。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致工程无法正常进行，有权要求甲方给予合理的工期顺延及经济补偿。2.义务具备完成本工程所需的相应资质和施工能力，提供相关资质证书及营业执照副本复印件给甲方备案。严格按照本合同约定的工程内容、质量标准及施工规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。在施工过程中，接受甲方及监理单位的监督检查，对提出的问题及时整改。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。按照合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并组织实施。确保工程按时竣工，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。负责施工过程中的材料采购、运输、保管及机械设备的租赁、使用、维护等工作，确保材料及设备符合质量要求。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。工程竣工验收合格后，按照相关规定向甲方提供竣工资料及结算报告。五、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准的要求，达到合格等级。乙方应建立质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。2.验收程序乙方在完成每一道工序后，应进行自检，自检合格后报甲方及监理单位进行验收。未经甲方及监理单位验收合格，不得进行下一道工序施工。工程竣工后，乙方应提前[具体天数]向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后[具体天数]个工作日内组织乙方及相关部门进行竣工验收。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方及验收部门提出的整改意见进行整改，直至达到合格标准，整改费用由乙方承担。整改完成后，重新组织验收。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定及时支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程款项及相应的违约金，同时工期相应顺延。若甲方因自身原因导致工程变更或延误工期，应承担由此给乙方造成的全部损失，包括但不限于人工窝工费、机械租赁费、材料差价等。2.乙方违约责任若乙方提供的材料、设备不符合合同约定的质量标准，乙方应负责及时更换，并承担由此给甲方造成的全部损失。如因乙方材料、设备问题导致工程质量不合格，乙方应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金，并负责无偿返工直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。如因返工导致工期延误，乙方应承担相应的工期延误责任。若乙方未按照合同约定的工期竣工，每延误一天，应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工期延误超过[具体天数]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的预付款项，同时乙方应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金，承担由此给甲方造成的全部损失。若乙方在施工过程中违反安全管理规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任及经济赔偿责任，如给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。若乙方擅自转包或分包本工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的预付款项，同时乙方应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金，承担由此给甲方造成的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律