工程变更追加合同协议

工程变更追加合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了关于[工程项目名称]的《建设工程施工合同》（以下简称"原合同"），现因工程实际需要，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就工程变更追加事宜达成如下协议：一、工程变更追加的具体内容1.变更事项[详细描述变更的具体工程内容，如在原建筑结构基础上增加若干楼层、改变某部分建筑材料的规格型号、调整部分工程的施工工艺等][若有多项变更，依次详细列举]2.变更原因[说明导致工程变更的具体原因，如设计变更、现场条件变化、甲方需求调整等][对变更原因进行简要说明，确保双方对变更背景达成共识]二、合同双方的权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对工程变更追加的内容进行监督检查，确保乙方按照本协议及相关规范要求进行施工。有权要求乙方提供与工程变更追加相关的各类资料，包括但不限于施工方案、质量检验报告、进度报告等。2.义务按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程变更追加部分的款项。负责协调与工程变更追加相关的外部关系，如办理相关审批手续、提供必要的施工场地条件等。对乙方提交的关于工程变更追加的合理请求及时予以答复，不得无故拖延。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程变更追加部分的款项。在遇到因工程变更追加导致的不可抗力或其他不可预见、不可避免的困难时，有权要求甲方给予合理的协助和支持。2.义务严格按照本协议及相关规范要求组织施工，确保工程质量达到合格标准，并承担因施工质量问题导致的一切责任。按照本协议约定的时间和进度完成工程变更追加部分的施工任务，定期向甲方提交工程进度报告，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。负责施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中无安全事故发生，因乙方安全管理不善导致的安全事故，由乙方承担全部责任。妥善保管与工程变更追加相关的各类资料，工程竣工后按照规定向甲方移交完整的工程资料。三、工程变更追加部分的价款及支付方式（一）价款1.经双方协商确定，工程变更追加部分的总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该价款包含完成工程变更追加内容所需的全部费用，如直接费、间接费、利润、税金等。2.本价款为固定总价，除非出现本协议约定的可调整价款的情形，否则不因任何因素调整。（二）支付方式1.本协议签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程变更追加部分价款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.乙方完成工程变更追加部分的[里程碑节点1]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付至已完工程价款的[付款比例1]。3.乙方完成工程变更追加部分的[里程碑节点2]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付至已完工程价款的[付款比例2]。4.工程变更追加部分全部施工完毕，经甲方组织相关部门验收合格且乙方提交完整的工程结算资料后，双方进行工程结算。结算完成后[x]个工作日内，甲方向乙方支付至工程变更追加部分价款的[结算付款比例]，留取[质保金比例]作为质保金。5.质保期届满后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内将质保金无息返还给乙方。四、工程变更追加部分的工期（一）工期要求1.乙方应在本协议签订之日起[x]日内，向甲方提交工程变更追加部分的详细施工计划，经甲方审核同意后作为控制工期的依据。2.工程变更追加部分的总工期为[工期天数]天，自[预计开工日期]起至[预计竣工日期]止。乙方应严格按照此工期要求组织施工，确保按时竣工。（二）工期调整1.因甲方原因导致工程变更追加部分工期延误的，工期相应顺延，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。甲方应承担因工期延误给乙方造成的合理损失。2.因乙方原因导致工程变更追加部分工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照工程变更追加部分价款的[延误违约金比例]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延事宜，乙方应及时采取措施减少损失，并提供相关证明文件。五、工程质量及验收（一）工程质量标准1.工程变更追加部分应符合国家及地方现行的相关工程质量验收规范和标准，达到合格等级。2.乙方应严格按照施工图纸、设计变更通知及相关规范要求进行施工，确保工程质量。（二）验收程序1.工程变更追加部分施工过程中，乙方应按照相关规范要求进行自检，自检合格后向甲方提交报验申请。2.甲方收到乙方的报验申请后，应在[验收期限]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方签署验收文件；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担。3.工程变更追加部分全部施工完毕后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到竣工验收报告后[x]个工作日内组织相关部门进行竣工验收。如竣工验收合格，双方签署竣工验收合格证书；如竣工验收不合格，乙方应负责整改，直至达到验收标准，整改费用及延误的工期由乙方承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程变更追加部分的款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。2.若甲方未履行本协议约定的其他义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如乙方拒绝返工或返工后仍达不到合格标准的，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照工程变更追加部分价款的[质量不合格违约金比例]向甲方支付违约金。2.若乙方未按照本协议约定的工期要求完成施工任务，每延误一天，应按照工程变更追加部分价款的[延误违约金比例]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方违反本协议约定的其他义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。本协议未涉及的原合同条款继续有效。2.本协议一式[份数]份，甲乙双方各执[持有份数]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具