智能电网建设工程施工合同

智能电网建设工程施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“发包方”）：公司名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________乙方（以下简称“承包方”）：公司名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________第一章总则1.1合同名称本合同名称为智能电网建设工程施工合同。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在智能电网建设工程施工过程中的权利、义务和责任，保证工程顺利进行。1.3合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。第二章工程概况2.1工程名称智能电网建设工程。2.2工程地点____________________________。2.3工程规模____________________________。2.4工程内容主要包括：智能电网设备安装、调试、验收等。第三章工程合同金额及支付方式3.1合同金额本合同工程合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2支付方式3.2.1乙方按照合同约定进度完成工程，甲方按照以下方式支付进度款：（1）合同签订后7日内，支付合同金额的10%作为预付款；（2）工程进度达到30%时，支付合同金额的30%；（3）工程进度达到60%时，支付合同金额的30%；（4）工程进度达到90%时，支付合同金额的20%；（5）工程验收合格后，支付合同金额的10%作为质保金。3.3支付时间甲方应在乙方提交相应阶段的进度款申请后7日内支付。第四章工程施工期限4.1工程施工期限本合同工程预计施工期限为____个月，自合同签订之日起计算。4.2延期规定如因不可抗力等因素导致工程延期，双方协商一致后，可适当延长施工期限。第五章工程质量及验收5.1工程质量标准乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定，保证工程质量达到优良水平。5.2验收程序5.2.1工程进度验收：乙方应按照合同约定，分阶段提交工程进度验收申请，甲方应在收到申请后7日内组织验收；5.2.2工程验收：工程全部完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后15日内组织验收。5.3验收结果验收合格后，双方签署验收报告，甲方按照合同约定支付工程尾款。如验收不合格，乙方应在规定期限内整改，直至验收合格。第六章工程变更及索赔6.1工程变更6.1.1在合同执行过程中，如因设计变更、施工条件变化等原因需要调整工程范围、进度、质量标准等，乙方应及时向甲方提出书面变更申请。6.1.2甲方应在收到变更申请后15日内作出答复，同意变更的，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用及工期调整等事项。6.1.3工程变更不得降低工程质量标准，且变更部分应按照本合同约定的质量标准进行验收。6.2索赔处理6.2.1在合同执行过程中，如乙方因非自身原因遭受损失，可以向甲方提出索赔申请。6.2.2乙方提出索赔时，应提供充分的证据，包括但不限于合同条款、工程图纸、施工日志等。6.2.3甲方应在收到索赔申请后15日内作出答复，根据具体情况确定是否同意索赔，并书面通知乙方。第七章工程保修7.1保修期限乙方应对本合同工程提供____年的保修服务，保修期限自工程验收合格之日起计算。7.2保修范围乙方应保证工程质量，对以下内容进行保修：7.2.1工程主体结构；7.2.2工程设备、材料；7.2.3工程施工过程中形成的其他质量问题。7.3保修责任7.3.1在保修期限内，如发生保修范围内的质量问题，乙方应在接到甲方通知后7日内免费进行修复。7.3.2如因乙方原因导致保修期内发生质量问题，乙方应承担修复费用及因此给甲方造成的损失。第八章安全生产及环境保护8.1安全生产8.1.1乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，保证施工安全。8.1.2乙方应建立健全安全生产责任制，对施工现场进行安全管理，防止安全的发生。8.1.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，发觉问题及时整改。8.2环境保护8.2.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施保护环境。8.2.2乙方应保证施工过程中产生的废弃物、污染物得到妥善处理，不得对环境造成污染。8.2.3乙方应采取措施减少施工过程中的噪音、粉尘等对周边环境的影响。第九章违约责任9.1甲方违约9.1.1甲方未按合同约定支付进度款或尾款，应按逾期金额的__%支付违约金。9.1.2甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的损失。9.2乙方违约9.2.1乙方未按合同约定完成工程，应按逾期天数支付合同金额__%的违约金。9.2.2乙方未按合同约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方整改，乙方应承担整改费用及因此给甲方造成的损失。第十章争议解决10.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议期间在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其余条款。第十一章合同的生效、变更和解除11.1合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效。11.2合同变更11.2.1任何一方要求变更本合同，应书面通知对方，经双方协商一致并签署书面变更协议后生效。11.2.2未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本合同。11.3合同解除11.3.1在合同履行过程中，如发生以下情况之一，双方可以协商解除合同：（1）不可抗力导致合同无法履行；（2）双方达成一致意见；（3）法律法规规定的其他解除情形。11.3.2除不可抗力外，提出解除合同的一方应提前____天书面通知对方，并承担相应的违约责任。第十二章违约赔偿12.1违约赔偿原则12.1.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约赔偿金。12.1.2违约赔偿金的计算方式为：违约金额的__%。12.2免责条款12.2.1由于不可抗力导致合同无法履行或造成损失，受影响的一方在及时通知对方并提供相应证明后，可免除部分或全部违约责任。12.2.2不可抗力包括自然灾害、政策变动、战争等无法预见、无法克服且对合同履行产生重大影响的情形。第十三章保密条款13.1保密义务13.1.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。13.1.2保密期限自本合同生效之日起算，至合同解除或终止后____年止。13.2保密措施13.2.1双方应采取一切合理措施，防止保密信息泄露。13.2.2双方应对可能接触保密信息的员工进行保密教育，保证其遵守保密义务。第十四章法律适用和管辖14.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2管辖法院本合同在履行过程中发生的争议，如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十五章其他约定15.1合同附件本合同附件为本合同不可分割的一部分，与正文具有同等法律效力。15.2合同副本本合同一式两份，甲乙双方各执一份。15.3其他双方对于本