猪舍大棚施工合同协议

猪舍大棚施工合同协议甲方（发包方）：姓名：______________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（承包方）：名称：______________________统一社会信用代码：__________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲方拟建设猪舍大棚，乙方具备相关建设资质和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方猪舍大棚建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.猪舍大棚建设内容乙方负责为甲方建设猪舍大棚，具体包括但不限于场地平整、基础工程、主体结构搭建、屋面及墙面覆盖、通风系统安装、照明系统安装、温控系统安装、水电线路铺设等全部工程内容，确保猪舍大棚符合国家相关建筑标准和甲方养殖需求。2.猪舍大棚规格及要求猪舍大棚长______米，宽______米，檐高______米，脊高______米。采用[具体结构类型，如轻钢骨架结构]，屋面覆盖[具体材料，如双层彩钢板]，墙面采用[具体材料，如单层彩钢板]，具有良好的保温、隔热、通风、采光性能。通风系统应具备自然通风和机械通风相结合的方式，确保猪舍内空气新鲜；照明系统应满足猪舍内不同区域的光照需求；温控系统应能将猪舍内温度控制在适宜猪生长的范围内，冬季不低于______℃，夏季不高于______℃。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权根据本合同约定及工程实际情况，要求乙方对不符合要求的部分进行整改或返工。2.义务向乙方提供猪舍大棚建设所需的场地，并确保场地具备施工条件，如场地平整、通水通电等。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。协助乙方办理施工过程中可能涉及的相关手续，如临时用地审批等。负责协调与周边相邻关系，确保施工顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。在施工过程中，如因甲方原因导致施工延误或变更，有权要求甲方给予相应的工期顺延和费用补偿。2.义务严格按照国家相关建筑标准、本合同约定及甲方要求进行猪舍大棚的建设施工，确保工程质量达到合格标准。制定详细的施工计划和施工方案，并提交给甲方审核。按照施工计划组织施工，确保工程按时完工。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工过程中的环境保护，减少施工对周边环境的影响。施工结束后，及时清理施工现场。工程竣工后，按照相关规定向甲方提供竣工资料，并负责办理工程竣工验收手续。在质保期内，对工程质量问题负责免费维修和更换。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为______年。三、工程价款及支付方式1.工程价款本合同约定的猪舍大棚建设工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。此价款为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部工程内容所需的费用，除因甲方原因导致的工程变更外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程预付款人民币______元（大写：______元整）。基础工程完工并经甲方验收合格后______日内，甲方向乙方支付工程款人民币______元（大写：______元整）。主体结构完工并经甲方验收合格后______日内，甲方向乙方支付工程款人民币______元（大写：______元整）。工程全部完工并经甲方组织相关部门验收合格后______日内，甲方向乙方支付至工程总价款的______%，即人民币______元（大写：______元整）。质保期满且无质量问题，甲方在______日内一次性向乙方支付剩余工程价款，即人民币______元（大写：______元整）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程工期1.本工程工期自合同签订之日起计算，总工期为______天。2.如因不可抗力或甲方原因导致工程延误，工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件结束后______日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。因乙方原因导致工程延误的，每延误一天，乙方应按照工程总价款的______%向甲方支付违约金。逾期超过______天的，甲方有权解除本合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照工程总价款的______%向甲方支付违约金。五、工程质量及验收1.工程质量标准乙方应严格按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范及本合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。工程质量不符合要求的，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。2.验收程序工程完工后，乙方应首先进行自检，自检合格后向甲方提交工程竣工报告及相关竣工资料。甲方收到乙方的竣工报告及资料后，应在______日内组织相关部门进行验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误由甲方负责，且甲方应承担乙方因停工所造成的损失。2.若乙方未按照本合同约定的质量标准、工期要求完成工程建设，应按照工程总价款的______%向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工程质量不符合要求或出现安全事故，乙方应负责无偿返工、修复或承担相应的赔偿责任，直至达到合同约定的标准和要求，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。3.任何一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币______元（大写：______元整）；如因违约给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任。4.如一方擅自解除本合同，应按照工程总价款的______%向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并